AUSOL - INFORME Nº 18

Nota: IA- /2013.-

Expediente N°8083/2009.

BUENOS AIRES,

INFORME INTERVENCION AUTOPISTAS DEL SOL (AUSOL) N° 18

Al 30 de Junio de 2013

Objeto: De las Contrataciones en Particular

Sumario del Informe

Informe Ejecutivo.

Informe Analítico.

I. Inversiones en infraestructura del Concesionario.

a. Antecedentes contractuales.

b. Resoluciones aplicativas.

II. Análisis contrataciones ejercicio 2011 – coincide con ejercicio fiscal- .

a. Pliego de condiciones generales para contratistas y proveedores de AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

b. Análisis de las órdenes de compra ejecutadas.

III. Análisis contrataciones ejercicio 2012 – coincide con ejercicio fiscal- .

a. Pliego de condiciones generales para contratistas y proveedores de AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

b. Análisis de las órdenes de compra ejecutadas.

IV. Análisis de las contrataciones ejercicio 2012 – coincide con ejercicio fiscal-.

a. Pliego de bases y condiciones generales “Convenio de ampliación de Avda. Gral. Paz y obras complementarias”.

b. Análisis de las órdenes de compra del ejercicio 2012.

Informe Ejecutivo.

La empresa cuenta con un régimen de contrataciones que aplica de manera uniforme en todas sus contrataciones por el los ejercicios fiscales 2011 y 2012. El régimen se utiliza de manera consecuente se trate de una adquision/ obra con fines privados y/o públicos.

No se observa concentración de adquisiciones/contratos por obras en determinados proveedores /contratistas.

El régimen de contrataciones es razonable, transparente, eficiente, igualitario y tiene vigencia tecnológica. El sistema bajo análisis es de practica usual, conforme a los usos y costumbres del medio.

En la selección de proveedores, AUTOPISTAS DEL SOL S.A., privilegia tres ejes a saber[1]:

1) trayectoria;

2) especialidad;

3) precio.

No surgen en el presente informe, atento a las muestras analizadas y expuestas, desvíos de naturaleza significativa que sea necesario informar.

///

Informe Analítico.

I. Inversiones en infraestructura del Concesionario.

a. Antecedentes contractuales.

b. Resoluciones para obras en particular.

a. Antecedentes contractuales. Desarrollo.

Las inversiones en infraestructura del Concesionario se encuentran regladas en el CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA suscripto por AUSOL en el año 1993, en particular en su cláusula número catorce (14).

La cláusula supra citada dispone:

ü En el ítem 14.4 que el plazo que los contratos que la concesionaria celebre con terceros no podrá exceder el plazo de la concesión.

ü En el ítem 14.5 (primer párrafo) especifica que cuando el contratista – seleccionado por el concesionario – TENGA entre sus integrantes empresas constructoras (socios) AUSOL podrá contratar en forma directa a estas empresas. Estamos frente a un proceso de CONTRATACION DIRECTA.

ü En el ítem 14.5 (segundo párrafo) especifica que cuando el contratista – seleccionado por el concesionario - NO TENGA entre sus integrantes empresas constructoras (socios) AUSOL deberá usar procedimientos que resguarden la transparencia y concurrencia de los procesos de selección. Siempre y cuando el monto de la contratación supere las 500.000 tarifas básicas y previa comunicación y aprobación del OCCOVI. CONTRATO POR CONCURSO.

ü De lo anterior se desprende que para el caso que la contratación resulte inferior a las 500.000 tarifas básicas se empleara el procedimiento desarrollado en el ítem 14.5 (primer párrafo). Estamos frente a un proceso de CONTRATACION DIRECTA.

ü Por último, en el ítem 14.5 (segundo párrafo) especifica cuando el oferente es una accionista de la concesionaria se aplican las siguientes disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales:

a. Accionista con interés contrario al social.

ARTICULO 248. — El accionista o su representante que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla.

Si contraviniese esta disposición será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida.

b. Interés contrario.

ARTICULO 272. — Cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59.

INV. EN INFRAESTRUCUTURA	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO POR CONCURSO
14.5 (primer párrafo)	SI	NO
14.5 (segundo párrafo)	NO	SI (SI SUPERA 500.000 T.B)
14.5 (segundo párrafo)	SI (NO SUPERA 500.000 T.B.)	NO

· OFERENTE SOCIO ESTA COMPRENDIDO EN LEY SOCIEDADES COMERCIALES – ARTS. 248 Y 272.

b. Resoluciones para obras en particular.

ü Resolución AG DNV N° 1515/2012 reglamenta las bases de la contratación de las obras específicas para la ampliación de la Avenida General Paz y sus obras complementarias.

ü Resolución AG DNV N° 2344/2012 instruye a AUTOPISTADEL SOL (AUSO) a la ejecución física de las obras de infraestructura aprobada por la Resolución AG DNV N° 1515/2012 y de conformidad con las pautas de contratación establecidas en el CONTRATO DE CONCESION supra citado.

II. Análisis contrataciones ejercicio 2011 – coincide con ejercicio fiscal-.

a. Pliego de condiciones generales para contratistas y proveedores de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. Análisis.

b. Análisis de las órdenes de compra ejecutadas.

a. Pliego de condiciones generales para contratistas y proveedores de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. Análisis.

El pliego en uso textualmente dice:

PLIEGO DE Condiciones Generales -CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Excepto expresa Indicación contraria en el acuerdo o pliego de condiciones particulares deberán las partes cumplir las siguientes condiciones generales:

ARTICULO l. DEFINICIONES.

Los términos expresados en esta Orden de Compra, sus anexos u otra documentación complementarla, deberán Interpretarse según se Indica a continuación:

a) Orden de Compra: es el instrumento por el cual AUTOPISTAS DEL SOL SA en adelante AUSOl y/o la EMPRESA Y el CONTRATISTA O PROVEEDOR (en adelante CONTRATISTA y/o PROVEEDOR), establecen las condiciones de la encomienda objeto de la prestación, la cual queda Integrada conjuntamente con sus respectivos anexos, planos y toda otra documentación adicional que la complemente.

b) Proveedor: es aquella persona física o Jurídica que asume el compromiso de procurar un bien o servicio a la EMPRESA y que constituye el objeto de la prestación, en un todo de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Orden de Compra. En esta

supuesto quedan incluidos los "transportistas”;

el Contratista: es aquella persona física o Jurídica que asume el compromiso da procurar la realización da un trabajo o cumplimiento de una tarea que constituye el objeto de la prestación, en un todo da acuerdo con las especificaciones establecidas en la Orden de

Compra.

d) Precio: es el contravalor que debe pagarse al CONTRATISTA/PROVEEDOR en virtud del cumplimiento de la Orden de Compra, a satisfacción de la EMPRESA.

ARTICULO II. ~ADJUDICACION y ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

La adjudicación quedará efectivizada y aceptada en todos sus términos a través de la presente, salvo comunicación fehaciente en contrario por parte del proveedor dentro de loa dos días hábiles a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra.

ARTICULO III.- PATENTES Y DERECHOS.

El CONTRATISTA / PROVEEDOR libera a AUSOL y al destinatario final de toda acción de aprobacl6n de Patentes de terceros. El CONTRATISTA / PROVEEDOR Indemnizara a AUSOL por todos los daños y perjuicios derivados de la violación de derecho de patentes, marcas o diseño industrial que surjan del uso de los bienes o de cualquier parte da los mismos, manteniéndolo indemne de todas las consecuencia de allí derivadas.

ARTICULO IV.-RELACIONES CON OTROS SUBCONTRATISTAS:

El CONTRATISTA deberá efectuar sus mejores esfuerzos pare facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y los de los otros contratistas si los hubiere, debiendo cumplir las Indicaciones que en tal sentido formule 1a Dirección de Obra respecto

al orden de ejecución de esos trabajos. Estará Igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratls1as y al espíritu de 1os planos y especificaciones. SI el CONTRATISTA experimentara demoras o fuere Interferido sus trabajos por hachos,

faltas, negligencias o demoras de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho por escrito, para que se tomen las medidas oportunas.

ARTICULO V.-OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA:

Estarán a cargo del CONTRATISTA las siguientes obligaciones:

a) En todas las actividades relacionadas con los trabajos acordados, e! CONTRATISTA Y su personal cumplirán estrictamente las ordenanzas y reglamentaciones legales, sean Nacionales, Provinciales, Municipales y/o Policiales, siendo a exclusivo cargo del

CONTRATISTA el pago de multas, perjuicios e intereses a que den lugar 1as Infracciones a esas disposiciones legales.

b) El CONTRATISTA deberá cumplir la siguiente legislación vigente:

-Ley 24557 de Riesgos del Trabajo y sus reglamentaciones.

-Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Nro. 351/79 y el Dto. 911/96 de Seguridad en la Construcción, y sus Resoluciones complementarias.

-ley 24051 de Residuos Peligrosos y sus Reglamentaciones Dto. 831/93 solo para empresas encargadas de recolección de residuo.

Asimismo. el CONTRATISTA deberá presentar a la EMPRESA, al inicio de 1a relación contractual, constancia de emisión del contrato con una A.R.T. O del auto seguro aprobado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.). El personal deberá ser examinado previo al ingreso y posteriormente cuando corresponda, conforme a lo establecido por RES. S.R.T. 196/96.

La EMPRESA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de 1a vigencia del contrato, las constancias que acrediten que el contrato con la ART o del auto seguro aprobado por S.R.T. se encuentre vigente. La mera omisión de esta documentación dará derecho a la EMPRESA a rescindir el contrato sin Indemnización alguna.

e) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las leyes, Decretos, convenciones colectivas de trabajo y demás disposiciones en vigencia sobre remuneraciones, cargas sociales, ley 20.744 Y 21.797 (texto ordenado decreto 390/76, pudiendo la EMPRESA efectuar las verificaciones que crea conveniente en salvaguarda de los derechos que la asisten. y en caso de comprobar incumplimiento, la EMPRESA podrá retener al CONTRATISTA todo pago con más un 30% (treinta por ciento) de dicho valor.

d) Con el objeto de dar cumplimiento al art. 30 Ley 20744, modificado por el art 17 de la Ley 25.013, será necesario presentar:

-Número de cuenta corriente bancaria de la cual sea titular.

-Código Único de Identificación Laboral de cada trabajador afectado en los trabajos o servicios brindados a AUSOL, Manteniendo actualizada la Información por cada alta o baja del empleado.

-Si está inscripto en la Construcción. Constancia del pago anual al I.E.R.I.C. es obligatoria la presentación mensual de:

.Constancia de pago de las remuneraciones.

-Copla firmada de los comprobantes de pagos mensuales al sistema de la Seguridad Social.

-Constancia de pago de ART.

De estar Inscripto en el Registro de la Industria de la Construcción, deber adicionar:

-Constancia de pago mensual de U.O.C.R.A

-Constancia de pago mensual al I.E.R.I.C.

-Constancia de pago y copia de planillas del depósito del Fondo de Desempleo por mes.

e) El CONTRATISTA deberá presentar acreditación de Inscripción a la Caja de Jubilaciones correspondientes, Registro Nacional de la Industria de la Construcción, constancia, de la libreta de Fondo de Desempleo de su personal, en caso en que corresponda, C.U.I.T., etc.

f) Hacer cumplir las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N· 51/97, atento a lo cual, el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA deberá presentar de manera previa a la Iniciación de las tareas encomendadas, la siguiente documentación: 1) Copia del acuse de recibo da la ART donde le Informa el Inicio de 1a obra, y 2) Nombres, matriculas y teléfonos de los responsables de los servicios de Seguridad e Higiene y médicos del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

g) EL CONTRATISTA deberá presentar junto con la facturación, la documentación respaldatoria sobre el servicio brindado, que Incluye el detalle del personal afectado con nombre, numero de documento, horarios y días trabajados, etc. (Parte da Trabajo).

ARTICULO VI.--RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS O DEMANDAS ORIGINADAS EN RELACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA Y PROVEEDOR CON SU PERSONAL:

Queda expresamente convenido que en caso de reclamo o demandas la EMPRESA por obligaciones laborales o de seguridad social, originadas en personal por las que deba responder el CONTRATISTA I PROVEEDOR, la EMPRESA podrá retener Al CONTRATISTA I PROVEEDOR todo pago, con más el 30% (treinta por ciento) hasta cubrir los Importes reclamados por todo concepto, sin perjuicio de las defensas que a cada una de las partes competan en actuaciones administrativas o Judiciales.

ARTICULO VII.,· OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-PROVEEDOR: Estará a cargo del contratista/proveedor por encontrarse incluidos dentro de los precios convenidos, además de todas las prestaciones indispensables para la completa realización de los trabajos o provisión de los bienes y servicios objetos de la presente Orden de Compra de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de su especialidad y conformadas por la dirección de obra esto último en el caso de contratistas las obligaciones que en carácter enunciativo y no limitativo se enumeran a continuación:

1) El suministro de toda la mano de obra especializada y no especializada y el personal de supervisión, indispensables para la ejecución de los trabajos, Incluyendo si fuere necesario, su traslado, alojamiento y alimentación durante todo el periodo de duración de los

Trabajos encomendados, o para la provisión de los bienes y/o servicios da qua se trate.

b) La pérdida o daño que afecte a los enseres de su propiedad o los que sean facilitados por AUSOL. No se admitirán solicitudes de reposición del material por rotura, daños por mal uso o desperfectos, circunstancias que serán asumidas por el CONTRATISTA/PROVEEDOR.

c) Mantener la obra en buen astado de limpieza, los materiales o partes a utilizar deberán permanecer en almacén o apilados en forma ordenada, facilitando el desplazamiento dentro del predio. Los materiales desechables deberán también apilarse en forma ordenada hasta su traslado definitivo.

d) El suministro de todos los materiales, incluso los gastables, los de seguridad personal, etc. indispensable para realizar las obras a su cargo Y prestación de todos los equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos encomendados. La provisión básica de botines, Cascos, anteojos de seguridad y ropa. Si los trabajos son próximos a calzadas, la ropa será de color naranja.

e) Designación de un Responsable de Higiene y Seguridad, quien ejercerá control de riesgos y capacitara al personal del CONTRATISTA

f) Cumplir normas de Seguridad Vial de AUSOL en trabajos en calzada.

g) Haré aprobar previamente por la Dirección de Obra todos los materiales a utilizar, cuando así se disponga.

h) El transporte de todos los materiales, incluso los gastables, y de los equipos necesarios hasta el pie de la obra, dentro de la misma y su posterior retiro.

i) Realizar los trabajos en un todo de acuerdo a los planos, Indicaciones, especificaciones técnicas que suministrara la EMPRESA.

j) La instalación y mantenimiento de las líneas eléctrica y de agua necesarias para la ejecución de los trabajos contratados a partir de la toma designada por le EMPRESA.

k) Tomar las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a propiedades de la empresa o bajo su guarda y/o de terceros, siendo por tanto responsable por los accidentes que ocurran a propiedades y/o personas ya sea por su culpa y/o por acción de elementos y/o causas eventuales y estará a cargo la reparación y/o indemnización de los daños producidos.

l) Guardara respeto, conjuntamente con su personal, a AUSOL y a los empleados, y observara aquellas órdenes relativas a la ejecución de la obra ó a la prestación del servicio. La falta de respeto y/o la inobservancia de sus órdenes por parte del CONTRATISTA/PROVEEOOR y su personal, que a juicio de AUSOL ocasionare perjuicio en la buena marcha de la obra o servicio serán castigados con la Inmediata expulsión del o los culpables de los trabajos o servicios que se ejecutan para AUSOL. (AUSOL podrá exigir el retiro de toda persona que a su Juicio no observare el comportamiento debido) sin que alcance a ésta ultima ninguna responsabilidad de Indemnización en virtud de dicho proceder.

m) Documentar o Identificar debidamente previa autorización de la Dirección de Obra, las entradas y salidas del obrador de sus operarlos, equipos y/o materiales de su propiedad, si se considera necesario a juicio de AUSOL

n) La descarga en obra, su clasificación y correcto estibamiento en el lugar designado por la Dirección de obra de todos los materiales a Instalar.

o) El manipuleo de los elementos hasta su colocación en forma definitiva.

p) El CONTRATISTA I PROVEEDOR será responsable del correcto uso de todos los materiales entregados por AUSOL debiendo rendir cuenta del material recibido y responsabilizarse de las pérdidas o deterioros. También será responsable de la custodia de los elementos de su propiedad afectados al servicio u obra.

q) Cumplir con las disposiciones de seguridad vigentes en el ámbito de los trabajos de acuerdo con las directivas que Imparta la Dirección de Obra, además de cumplir el reglamento Interno de la obra (si se tuviere) y demás disposiciones vigentes al momento de efectuar los trabajos.

r) Respetar todas las normas y ordenanzas que sobre la materia han dictado las autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales cuyo cumplimiento ellas exijan.

s) Todo elemento de propiedad del CONTRATISTA deberá estar registrado por la EMPRESA, en el momento de Ingreso a la obra y podrá ser retirado de la misma únicamente contra presentación del certificado de Ingreso a la obra y con autorización escrita de la Dirección de Obra (cuando se considere necesario).

t) En caso de resultar eso necesario, el CONTRATISTA se proveerá, de Instalaciones tales como obrador, vestuario, depósito.

u) Realizar la Ingeniería de detalle necesaria, toda en plano según normas IRAM. Cumplimentar además las normas sobre control de calidad según lo que corresponda.

v) Asumir los costos de embalaje y de transporte, y las responsabilidades de ellos derivadas.

SI el Director da Obra verificara que no se ha cumplido con alguno de los elementos anteriormente citados, o se constatara deficiencia, en el trabajo realizado, el CONTRATISTA deberá desarmar los trabajos Incorrectamente realizados y reconstruirlos a satisfacción de la

Dirección de Obra, quedando bajo su exclusivo cargo todas las erogaciones necesarias ya sea mano de obra, cargas sociales y seguro, como materiales utilizados, sean provistos estos por la EMPRESA o por el mismo CONTRATISTA.

Además de las obligaciones mencionadas precedentemente, los transportistas deberán entregar fotocopia de la cédula verde del vehículo a nombre del titular de la persona física o jurídica contratada, de la verificacl6n técnica del vehículo a nombra del titular y que la misma se encuentre vigente, de la carátula de la póliza que asegura el vehículo, y de la licencia del conductor del vehículo. Así mismo, mensualmente deberá entregar copla firmada de la constancia de pago del seguro del vehículo. En caso de que el transportista sea el propietario del vehículo (único que conduce el m1smo, deberá entregar fotocopia del certificado de cobertura de la póliza de accidentes personales y mensualmente, copie firmada de la constancia da pago del seguro de accidentes personales. En caso de que el transportista sea el propietario de vehículos con personal a cargo, deberá entregar fotocopia de la caratula de la po1iza extendida por una Administradora de Riesgos del Trabajo (ART), y mensualmente, copia firmada de la constancia de pago de la ART.

ARTICULO VIII.-ACEPTACION DE SUMINISTRO Y DE OBRA.-

Salvo expresen indicación en contrario, la aceptación definitiva de los materiales de la obra se efectuaran en su lugar de Instalación y/o uso y/o ubicación, aun cuando le Orden de Compra especifique como lugar de entrega el establecimiento o depósito del CONTRATISTA.

Todo material u obra qua se encuentren en desacuerdo con las especificaciones pertinentes, o que fueran rechazados después de la Inspección que efectúa AUSOL, será re despachado él CONTRATISTA /PROVEEDOR con costos y gastos a su cargo, con al objeto que lo

reemplace en caso tratarse de un bien objeto de provisión o que le efectúe las refacciones que requiera, a satisfacción de AUSOL en caso de tratarse de una obra, o será tenido a su disposición por quince días corridos a contar de la fecha del aviso de rechazo, a opción de

AUSOL. Transcurrido este periodo AUSOL estará autorizado a efectuar el redespacho del material con costos y gasto a cargo del PROVEEDOR /CONTRATISTA. Sera también facultad de AUSOL tanto anular la Orden de Compra como suspender la provisión del material rechazado. En todos los casos los derechos a reclamo por parte de AUSOL permanecerán inalterados.

ARTICULO IX.-MECANICA DEL SUMINISTRO.

El PROVEEDOR/CONTRATISTA garantizara que todo el material que esté de acuerdo con las características estándares y las especificaciones técnicas indicadas en la Orden de Compra y/o sus adjuntos, libres de defectos y elaborados según el mejor procedimiento.

La autorización de despacho dada luego de la aceptación en el establecimiento del PROVEEDOR/CONTRATISTA según todo cuanto esta previsto, no puede ser considerado como aceptación final de la provisión, la que será otorgada solo después que los suministros sean

puestos en servicio.

El PROVEEDOR/CONTRATISTA en todos los casos será responsable de cualquier defecto o vicio oculto del material, del armado y su operatividad que se hayan evidenciado durante un periodo de seis (6) meses a contar desde la fecha de entrega. El PROVEEDOR/CONTRATISTA suministrara las reparaciones necesarias y/o reemplazos “In situ” a su exclusivo cargo y costo en el menor tiempo posible.

El PROVEEDOR/CONTRATISTA, de todos modos, no realizara modificación alguna a la provisión sin el previo consentimiento escrito por parte de AUSOL. Todas las partes sustituidas serán garantizadas por Seis (6) meses desde la fecha de sustitución. En caso de que después de la reparación y/o sustitución, el material o el equipo resultare todavía en desacuerdo a lo especificado en la Orden de Compra y/o documentos adjuntos, el PROVEEDOR/CONTRATISTA sustituirá el suministro por uno nuevo a su exclusivo cargo, en el lugar de utilización.

ARTICULO X.PLAZO DE ENTREGA Y MORA.

En todos los casos los plazos de entrega se refieren a días corridos dos y deberán ser estrictamente cumplidos por el CONTRATISTA/PROVEEDOR, salvo demoras debidas a hechos fortuitos o de fuerza mayor, ambos de carácter natural, o Incumplimientos de Ausol de tal gravedad que tornen Imposible la ejecución de la Orden de Compra y/o autorización escrita por parte de AUSOL.

Se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor los que definen en los artículos 513 y 514 del Código Civil, que afecten directamente al PROVEEDOR, debiendo este en esos casos comunicarlo a AUSOl por medio fehaciente dentro de las 48 horas de producido el hecho anormal.

Si así no lo hiciera, el CONTRATISTA/PROVEEDOR asume plenamente las consecuencias de demoras debidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. En todos los casos la mora del PROVEEDOR se producirá en forma automática de pleno derecho y por el solo vencimiento de los plazos de entrega, sin necesidad de interpelación Judicial y/o extrajudicial.

En caso de demoras en la entrega de la provisión aunque hubiese habido entregas parciales anteriores a la fecha de entrega establecida, AUSOL se reserva el derecho de anular la Orden de Compra por el material restante mediante carta certificada y sin estar obligado al

pago de indemnización alguna. En todos los casos permanecerán Inalterables los derechos para aplicar las penalidades establecidas o de reclamar por otros daños y perjuicios ocasionados por la demora.

ARTICULO XI.-SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS:

Tanto las dudas acerca da la Interpretación de la orden de compra bajo la faz técnica como las divergencias que surgieran durante la ejecucl6n de los trabajos serán resueltas por la Dirección de Obra e Inspección de AUSOL y las decisiones de esta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales, a la solidez y buena ejecución de los trabajos. En ningún caso podrá el CONTRATISTA/PROVEEDOR suspender los trabajos, ni aun parcialmente, porque existan divergencias pendientes, ni ejercer derechos de retención sobre la obra o el bien.

ARTICULO XII.-RESOLUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

1) La EMPRESA podrá dar por resuelto el acuerdo de pleno derecho y sin necesidad de Interpelación judicial o extra judicial alguna, cuando se produjeran alguno de los siguientes motivos:

a) Si el CONTRATISTA/PROVEEDOR transfiriera la totalidad o parte de los trabajos sin autorización previa y por escrito de la empresa.

b) Si el CONTRATISTA/PROVEEDOR no cumpliera con las clausulas acordadas.

c) En todos los demás casos expresados por la Ley.

Producida la resolución por cualquiera de las causas anteriormente citadas, la EMPRESA podrá efectuar los trabajos faltantes directamente o por otra u otras firmas a los efectos de terminar los mismos en las condiciones estipuladas estando a cargo del CONTRATISTA/PROVEEDOR las diferencias en mas que surgieran, sin perjuicio de las acciones Judiciales que correspondieran por Indemnización de daños y perjuicios, multas, etc. quedando facultada como primera medida a disponer de todos los fondos que por cualquier concepto tuviere el CONTRATISTA/PROVEEDOR a su favor.

d) Caso fortuito y/o fuerza mayor. En este caso la EMPRESA efectuara una medición de lo ejecutado y copiado, pagando al CONTRATISTA /PROVEEOOR el precio convenido en la forma establecida en la presente. El CONTRATISTA/PROVEEDOR renuncia a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

Producida alguna de estas situaciones y que diera lugar a la resolución de la orden de compra, la EMPRESA efectuará una medición de lo hecho y acopiado a la fecha en que se efectivizara la resolución, abonando al CONTRATISTA / PROVEEDOR contra entrega de los trabajos, los Importes previstos en la orden de compra, renunciando este ultimo reclamar indemnización alguna por ningún concepto.

ARTICULO XIII. RESPONSABIUDAD POR SUBCONTRATOS:

El CONTRATISTA/PROVEEDOR no podrá subcontratar parcial o totalmente los trabajos a su cargo, sin el consentimiento y aprobación previa y por escrito de la EMPRESA. Ningún subcontrato autorizado por la EMPRESA eximirá al CONTRATISTA / PROVEEDOR del cumplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este contrato. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiera efectuado directamente.

ARTICULO XIV.-RESCISION:

La EMPRESA podrá rescindir la presente Orden de Compra en el estado de avance en que se encuentre con un previo aviso de 15 (quince) días de antipación. Sin que ello signifique reconocimiento o reclamo alguno por parte del subcontratista o costo adicional alguno.

ARTICULO XV.-CESION DE DERECHOS:

El CONTRATISTA/PROVEEDOR no podrá ceder ninguno de los derechos o créditos que se hayan constituido a su favor por esta Orden de Compra.

ARTICULO XVI.-COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones entre las partes serán canalizadas por escrito a partir de la emisión de la Orden de Compra.

Las comunicaciones de la EMPRESA serán remitidas al domicilio que figura en la Orden de Compra y las del CONTRATISTA/PROVEEDOR serán remitidas a Autopistas del Sol SA - Ruta Panamericana 2451 -(B1609JVF) Boulogne-Provincia da Buenos Aires, o al domicilio que el CONTRATISTA / PROVEEDOR fije a posteriori mediante comunicación fehaciente.

ARTICULO XVII: JURISDICCION.

Queda constancia que en caso de litigio ambas partes se someterán a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción, debiendo el CONTRATISTA /PROVEEDOR fijar domicilio legal a tales fines para el caso de Órdenes de Compra por encomiendas a PROVEEDORES, no resultaran de aplicación los requerimientos establecidos en los artículos IV,V y VII Incisos c,d,e,f,g,h,i,j,m,,n,o,q,s,t precedentes.

b. Análisis de las órdenes de compra ejecutadas.

Síntesis de las órdenes de compra consideradas:

	Periodo	01/01/2011	al	31/12/2011

	Total órdenes de Compra			Muestra analizada
Cpto.	Cantidad	Importe		Cantidad	Importe
n	187	30.242.066		32	17.856.963
%	100	100		32	59

Detalle analítico de la muestra:

	n	Importe	Orden de Compra
	n	Importe	Número	Proveedor	Concepto
	1	575	33632	Marenna Matias R.	Reparac. Eq. Menores
	2	677	34098	Belinor SA	Reparac. Eq. Menores
	3	798	33432	Metalcor Argentina SRL	Tendido cables
	4	961	33301	Marenna Matias R.	Reparac. Eq. Menores
	5	1.076	33551	Marenna Matias R.	Carteles
	6	1.161	34288	Belinor SA	Reparac. Eq. Menores
	7	51.183	31063	HG GRANT y Cia SA	Concreto asfaltico
	8	1.234	32473	Marenna Matias R.	Carteles
	9	1.258	33429	Finning Argentina SA	Alq. Eq. X Semana
	10	1.645	33250	Belinor SA	Alquiler Grúa
	160	336.104	33363	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	161	348.882	32021	Balsas Hnos. SA	Alquiler de equipos
	162	350.119	32137	Alvarenga Hnos SRL	Junta Elástica
	163	417.450	34665	Balsas Hnos. SA	Alquiler de fresadoras
	164	439.048	35158	Holcim Argentina SA	Hormigón
	165	441.438	32427	Holcim Argentina SA	Hormigón
	166	455.819	33474	Holcim Argentina SA	Hormigón
	167	465.487	34900	Holcim Argentina SA	Hormigón
	168	465.656	33933	Serbeco SA	Barrido Mecánico.
	169	471.900	32637	Transmanuel SA	Transporte concreto
	176	713.900	34444	Shell S.A.	Cemento modificado
	177	849.468	35428	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	178	862.125	33445	Shell S.A.	Cemento.
	179	1.038.855	33726	Sycic SA	Reparaciones calzadas.
	180	1.061.412	33585	Serbeco SA	Barrido Mecánico.
	181	1.110.780	32790	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	182	1.282.600	34129	Pretensados SA	Pre moldeados
	183	1.147.080	32115	Shell S.A.	Cemento modificado
	184	1.298.469	31786	Baumann Diego Gerardo	Alquiler cargadoras
	185	1.365.303	30711	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	186	1.428.768	34915	Minotol SA	Señalización horizontal
	187	1.445.732	33157	Linotol Arg. SA	Señalización
Totls.	32	17.856.963


Todas la órdenes de compra que forman parte de la Muestra, se integran con el Pliego de Condiciones Generales
Contratistas - Proveedores detallado ut - supra y que forma parte integrante de la Orden de Compra.
En la selección de proveedores, AUSOL privilegia tres ejes a saber: 1) trayectoria; 2) especialidad;
3) precio.

(No necesariamente en el orden expuesto.)

III. Análisis contrataciones ejercicio 2012 – coincide con ejercicio fiscal-.

a. Pliego de condiciones generales para contratistas y proveedores de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. Análisis.

Ídem al detallado para el ejercicio 2011.

b. Análisis de las órdenes de compra ejecutadas.



b. Análisis de las órdenes de compra ejecutadas.

	Periodo	01/01/2012	al	31/12/2012

	Órdenes de Compra			Muestra
Cpto.	Cantidad	Importe		Cantidad	Importe
n	196	56.370.276		41	42.222.761
%	100	100		21	75

Detalle analítico de la muestra:

	n	Importe	Orden de Compra
	n	Importe	Número	Proveedor	Concepto
	1	236.313	38111	Linotol Arg. SA	Señalización
	2	257.035	37685	Belinor S.A.	Alq. Equipos compl.obra
	3	302.500	37054	Trans Manuel S.A.	Transporte
	4	336.104	33363	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	5	353.925	38533	Isauro, Garcia SRL	Pintado colum. Iluminac.
	6	356.466	37398	Belinor S.A.	Alq. Equipos compl.obra
	7	399.300	37058	Balsas Hnos. SA	Alquiler de equipos
	8	417.450	34665	Balsas Hnos. SA	Alquiler de equipos
	9	439.072	36096	Isauro, Garcia SRL	Pintado colum. Iluminac.
	10	459.800	36439	Trans Manuel S.A.	Transporte
	11	474.259	36221	Serbeco SA	Barrido Mecánico.
	12	496.433	38556	OEM SA	Alquiler de hidrogruas.
	13	517.618	36781	Linotol Arg. SA	Señalización
	14	556.325	36895	Alvarenga Hnos SRL	Junta Elástica
	15	621.940	36717	Balsas Hnos. SA	Alquiler de equipos
	16	621.940	38204	Balsas Hnos. SA	Alquiler de equipos
	17	631.402	38523	Pretensados SA	Pre moldeados
	18	641.735	35917	Baumann Diego Gerardo	Alquiler cargadoras
	19	651.948	37694	Baumann Diego Gerardo	Alquiler cargadoras
	20	698.079	36983	Baumann Diego Gerardo	Alquiler cargadoras
	21	773.361	32406	Autotrol SA	Mantenimiento Postes
	22	849.468	35428	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	23	862.488	37748	Baumann Diego Gerardo	Alquiler cargadoras
	24	921.192	36845	Shell S.A.	Cemento.
	25	975.298	38505	Shell S.A.	Cemento.
	26	1.024.170	38980	Shell S.A.	Cemento.
	27	1.077.601	36677	Shell S.A.	Cemento.
	28	1.341.928	35999	Serbeco SA	Barrido Mecánico.
	29	1.341.928	36279	Serbeco SA	Barrido Mecánico.
	30	1.381.788	37608	Shell S.A.	Cemento.
	31	1.409.650	38860	Linotol Arg. SA	Señalización
	32	1.410.158	37897	Linotol Arg. SA	Señalización
	33	1.547.606	36405	Autotrol SA	Mantenimiento Postes
	34	1.675.680	37262	Linotol Arg. SA	Señalización
	35	1.764.567	36903	Linotol Arg. SA	Señalización
	36	1.770.593	38557	Baumann Diego Gerardo	Alquiler cargadoras
	37	1.870.991	37750	Serbeco SA	Barrido Mecánico.
	38	2.195.836	38558	Serbeco SA	Barrido Mecánico.
	39	2.635.864	36683	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	40	2.692.250	39038	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
	41	3.230.700	38294	Construcciones Ingevial SA	Elaboración de concreto
Totls.	41	42.222.761

Todas la órdenes de compra que forman parte de la Muestra, se integran con el Pliego de Condiciones Generales
Contratistas - Proveedores detallado ut - supra y que forma parte integrante de la Orden de Compra..
En la selección de proveedores, AUSOL privilegia tres ejes a saber: 1) trayectoria; 2) especialidad;
3) precio.

(No necesariamente en el orden expuesto)

IV. Análisis de las contrataciones ejercicio 2012 – coincide con ejercicio fiscal-.

a. Pliego de bases y condiciones generales “Convenio de ampliación de Avda. Gral. Paz y obras complementarias”.

b. Análisis de las órdenes de compra del ejercicio 2012.

a. Pliego de bases y condiciones generales “Convenio de ampliación de Avda. Gral. Paz y obras complementarias”.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

(P.B.C.G.)

"CONVENIO DE AMPLIACION DE AV. GRAL. PAZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

‘RESOLUCION AG DNV N° 1515 /12

Aprobado por Reso1uci6n OCCOVI 129/12

21 de dicicmbre 2012

tiliQ.I>.t!)UdBII1ULth.

G«tHtoT&n!(O

P<lgina 1

INDICE

TITULO I

BASES DE LA CONTRATACI6N CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO I. OBJETO Y APLICACI6N DEL PLIEGO ARTICULO 2. GLOSARIO

ARTiCULO 3. NORMAS SUPLETOR!AS.

ARTiCULO 4. CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTA.

CAPITULO!!SISTEMAS DE CONTRATACI6N ARTiCULO 5. SISTEMAS DE CONTRATACI6N DE OBRAS

ARTiCULO 6. CONTRATACI6N POR UNIDAD DE MEDIDA. ARTICULO 7. CONTRATACI6N POR AJUSTE ALZADO.

ARTICULO 8. CONTRATACIONES MIXTAS POR AJUSTE ALZADO Y UN!DAD DE MEDIDA.

ARTICULO 9. CONTRATACI6N POR COSTE Y COSTAS.

CAPITULO III PROPONENTES ARTICULO 10. CAPAC!DAD LEGAL.

ARTICULO II. CAPAC!DAD TECNICA Y FINANCIERA. ARTICULO 12.!NHABILITADOS PARA LA PRESENTAC16N. ARTiCULO 13. DOMICILIO.

ARTICULO 14. EJECUCI6N DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS. ARTiCULO 15. 1NFORMES QUE SUMINISTRA EL ENTE CONCESIONARIO. ARTICULO 16. CONFORM!DAD CON LA DOCUMENTACI6NCONTRACTUAL. ARTiCULO 17. INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. ARTICULO 18. GARANTiA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

CAPITULO IV LAS OFERTAS

PAgina2

ARTICULO 19. ALCANCE DE LA OFERTA.

ARTICULO 20. FORMA DE PRESENTACI6N DE LAS PROPUESTAS. ARTICULO 21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.

ARTICULO 22. CAUSAL DE DESESTIMACI6N AUTOMATICA Y EXCLUSION DE LA OFERTA PARA EL CASO DE LICITACIONES DE ETAPA UNICA.

ARTICULO 23. DESESTIMACI6N DE LA OFERTA.

CAPITULO V CLASES DE LICITACION PRIVADA ARTICULO 24. CLASES DE L!CITACI6N PRIVADA.

ARTICULO 25. CONTEN!DO DE LAS PROPUESTAS PARA ETAPA UNICA. ARTICULO 26. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PARA

LICITACI6N PRIVADA DE ETAPA MULTIPLE.

ARTICULO 27. APERTURADE LAS PROPUESTAS.

ARTICULO 28. FECHA DE APERTURA EN LAS L!CITACIONES PRIVADAS.

CAPITULO VI PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 29. EVALUACI6N DE LAS PROPUESTAS. ARTICULO 30. OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJOS. ARTICULO 31. PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO. ARTICULO 32. DICTAMEN DE EVALUACI6N.

ARTICULO 33. RET!RO Y DEVOLUCI6N DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

ARTICULO 34.1GUALDAD DE OFERTAS

CAPITULO Vll ADJUDICACION DE LA OBRA ARTICULO 35. ADJUDICACI6N.

ARTICULO 36. REBALANCEO.

CAPITULO Vlll FIRMA DEL CONTRATO ARTICULO 37. FIRMA Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ARTICULO 38. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 39. TRANSFERENCIA DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATO. ARTICULO 40. CAMBIO DE DOMICIL!O DEL CONTRATISTA.

TITULO II CONDie :;: 070<CU06' WN'"'

2w -

A TOPISTASDELSOLS.A. lnt or.t Bilzud.t G«tntelbenl o

PAgina 3

CAPITULO I ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 41. ORDEN DE INICIACION.

ARTICULO 42. ENTREGA DE LA ZONA DE CAMINO PARA LA EJECUCION DE LAOBRA.

ARTICULO 43. REPLANTEO DE LA OBRA. ARTICULO 44. AL!NEACION Y NIVELES. ARTICULO 45. ERRORES DE REPLANTEO. ARTICULO 46. DOCUMENTACION EN OBRA. ARTICULO 47. SOPORTE MAGNET!CO DE PLANOS. ARTICULO 48. PLANOS DE DETALLES.

ARTICULO 49. PLANOS DE OBRADOR.

ARTICULO 50. MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABIL!DAD- SENAL!ZACION PROVISORIA. ARTICULO 51. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIG!ENE.

ARTICULO 52. CONSTRUCC!ONES PROVISORIAS.

ARTICULO 53. OFICINA PARA LA INSPECCI6N DE OBRA ARTICULO 54. MOVILIDAD PARA INSPECCION DE OBRA ARTICULO 55.SISTEMA DE COMUNICACIONES

ARTICULO 56. DANOS A PERSONAS Y BIENES - JNTERFERENCIAS ARTICULO 57. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 58. L!MP!EZA DE LA OBRA.

ARTICULO 59. PROVISION DE AGUA, ENERGIA ELECTRICA Y GAS. ARTICULO 60. PRORROGA DEL PLAZO DE OBRA.

CAPITULO!! DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 61. REPRESENTANTE TECNICO. ARTICULO 62. INSPECCION DE OBRA.

ARTICULO 63. 6RDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCI6N.

ARTICULO 64. NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 65.INTERPRETACI6N DE LA DOCUMENTACI6N TECNICA.

ARTICULO 66. DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS JNTEGRANTES DEL CONTRATO. ARTICULO 67. PLAN DE CAUDAD -INFORMES.

CAPITULO Ill PERSONAL DE OBRA

ARTICULO 68. SALARJOS.

ARTICULO 69.IDONE!DAD DEL PERSONAL - •,,.

A TOPISTASDELSQLS.A.

lnQ.r.tg(ldBIIZ\1 1

Gettutblknlto

P<lgina 4

CAPITULO IV MATERIALES YTRABAJOS

ARTiCULO 70. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. ARTICULO 7I. CAUDAD DE LOS MATERIALES Y TRAllAJOS. ARTiCULO 72. APROBACI6N DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS. ARTiCULO 73. CAUDAD DE LOS EQUIPOS-MED!O AMlllENTE. ARTiCULO 74. CORRECCI6N DE TRAllAJOS DEFECTUOSOS. ARTICULO 75. VICIOS OCULTOS.

CAPITULO V RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 76. SUBCONTRATISTAS. ARTICULO 77. RESPONSABIUDAD.

ARTICULO 78. OTROS CONTRATISTAS.

CAPITULO VI DESARROLLO DE LA OBRA

ARTiCULO 79. PLAZO. ARTICULO 80. MORA.

ARTICULO 8I. CONTRALOR DE TRABAJOS- PARTES D!ARIOS E INFORMES MENSUALES.

ARTICULO 82. UNI6N DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES.

CAPITULO Vll MODIFICACIONES DE OBRA ARTiCULO 83. MOD!FICAC!ONES DE OBRA.

ARTiCULO 84. REAJUSTE DE GARANTiA.

ARTICULO 85. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR 0 SIN LA CONFORMIDAD DEL ENTE CONCES!ONAR!O.

CAPITULO Vlll LIQU!DACI6N, CERTIFICACI6N Y PAGO DE LAS OBRAS

ARTICULO 86. MED!CI6N. CERT!FICACI6N.

ARTiCULO 87. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. ARTICULO 88. SUST!TUCI6N DEL FONDO DE REPAROS. ARTICULO 89. PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

'i7' '

CAPITULO IX RECEPCI6N DE OBRA

ARTICULO 90. ACTAS DE INSPECCI6N.- PL · 0"<'

buR-

A TOPISTA.$Dfl$0LS.A. lng..r.tgtJdBiiZUd Getootel&nlto

Pagina 5

ARTICULO 91. RECEPCI6N PROVISOR!A ARTICULO 92. PLAZO DE GARANTIA. ARTICULO 93. RECEPCI6N DEFIN!T!VA. ARTICULO 94. RECEPCIONES PARCIALES.

ARTICULO 95. ENTREGA DE LA ZONA DE CAMINO.

ARTICULO 96. DEVOLUC!6N DE GARANTlAS Y FONDO DE REPAROS.

CAPITULO X RESCISI6N DEL CONTRATO ARTICULO 97. CAUSAS DE RESC!SI6N.

ARTICULO 98. TOMA DE POSESI6N DE OBRA. ARTICULO 99. INVENTARlO

ARTICULO IOO. AVALUO.

ARTICULO lOI. LIQUIDACI6N DE LOS TRAIJAJOS Y MATERIALES.

CAPITULO XI SANCIONES ARTICULO I 02. HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANClONES.

ARTICULO I03. PROCEDIMIENTO ARTICULO !04. IRRECURRIBLE

ARTICULO I05. PERCEPCI6N DE LA MULTA.

CAPITULO XII DISPOSICIONES VARIAS ARTICULO I 06. SEGUROS.

ARTICULO I07. OBLIGACI6N

ARTICULO I 08. MANEJO DE LAS INSTALACIONES ARTiCULO 109. SISTEMAS PATENTADOS

ARTICULO 1!0. DOCUMENTACI6N ARTICULO 111. JURISDICCION

Pligina 6

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA "CONVENIO DE AMPLIACION DE AV. GRAL. PAZ

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" RESOLUCI6N AG DNV N° 1515/12

TITULO!

BASES DE LA CONTRATACION CAPITULO!

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.-0bjeto y aplicaci6n del Plicgo

Las normas contenidas en el prcsente articulado, constituyen el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES con sujeci6n al Reglamcnto de Contrataciones del ''Convenio de las Obras de Ampliaci6n de Ia Av. General Paz y obras complernentarias", Resoluciones AG DNV N° 1515/12, 1572/12 y 2344/12, que en copia se adjuntan como anexos a Ia Contrata, que tiene como objeto regular Ia selecci6n del contratista, Ia contrataci6n y ejecuci6n de los contratos de locaci6n de obra necesarios para llevar a cabo el proceso de cjccuci6n flsica de las obras de infraestmctura previstas en los Anexos I y H del rnencionado Convenio.

ARTICULO 2.-Giosat·io

En el presente Pliego y en Ia documentaci6n de los Contratos que se celebren sc emplean, con el significado que aquf se indica, los siguientes terrninos:

1) Adjudicafa•·io: El Proponcnte a! que se le ha notificado fchacientemente Ia adjudicaci6n de Ia obra a su favor, hasta el memento de Ia firma del Contrato.

2) Anl'ilisis de Precios: Desarrollo de los componentes de Ia estructura de costos y demas conceptos que forman parte del precio de cada ftem de Ia Oferta.

3) Circular con consulta: Para el caso de Licitaciones Privadas, las contestaciones del Ente Conccsionario a los pcdldos de aclaraci6n formulados por los receptores de los Pliegos con rclaci6n a Ia documcntaci6n licitatoria.

4) Ch·cular sin consulta: Para el caso de Licitaciones Privadas, las aclaraciones de oficio que el Ente Concesionario formule con relaci6n a Ia documentaci6n licitatoria.

5) ContisiOn Evaluadora: Para el caso de Licitaciones Privadas, es Ia Comisi6n establecida por el Ente Concesionario para exarninar todas las propucstas recibidas y aconsejar Ia precalificaci6n/prcselecci6n y adjudicaci6n de Ia propuesta mcis conveniente y/o el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten inadmisibles.

6) Contrata: Es el instrumento que forma parte del Contrato en el que se documenta Ia manifestaci6n de Ia voluntad de las partes.

7) Contratrsta: El adjudicatario despues que ha finn ado el Contra toy sus complementos.

8) Contra to: En sentido instrumental es el conjunto de docum ntos enumerados en el Pliego

el que se explicita el contenido del acuerdo contra ml en lost minos del Artfculo N° 113 X c

"""

ondiciones Particulares en ordautes del C6digo Civil.

A TOPISTASDfLSOLS.A. ln(J. f"')U(i Bllnltb OtunteT«nlto

PJgina 7

9) Contra to de ConcesiOn del Ente Concesionario: es el contrato de concesi6n de obra pUblica por peaje celebrado entre el

ESTADO NACIONAL y el Ente Concesionario, aprobado par Decreta N'1167/94 y sus modificatorios.

10) Contrato de LocaciOn de Obra: Es cualquier contrato de locaci6n de obra que celebre el Ente Concesionario actuando por instrucci6n de Ia DNV, para Ia ejecuci6n de obras necesarios para llevar a cabo el proceso de ejecuci6n fisica de las obras de infraestructura previstas en los Anexos I y II del "Convenio de las Obras de Ampliaci6n de Ia Av. General Paz y obras complementarias", Resoluciones AG DNV N'1515/12, 1572/12 y 2344/12.

11) Cuenta Corriente Especial: Es Ia cuenta corriente especial en pesos N° 449.958/1 denominada: "FIDE/COAl/SO DECRETO N" 976/01 OBRA DE AMPLIACI6N AVDA. ORAL. PAZ Y OTRAS', del Fideicomiso creado par el Decreta N'

976 de fecha 31 de julio de 2001, en Ia que se depositan como biencs fideicomitidos, los importes percibidos en concepto de

RAE..

12) Dials: Salvo indicaci6n en contrario, se cntenderfin por dias habiles administrativos.

13) Dfa/s babiUes: Los dias en que funcionan las oficinas de Ia Administraci6n PUblica Nacional.

14) DNV: Es Ia DIRECCI6NNACIONAL DE VIALIDAD.

15) DocumentaciOn Contractual: Est;i constituida por el prescnte Pliego, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales, las Circulares que integren los mismos, Ia Memoria, Pianos generales y de detalle, Ia oferta adjudicada. AI Entc Concesionario le corresponden exclusivamente las obligacioncs que se incluyen de manera expresa en Ia Documentaci6n Contractual, no existiendo ningUn tipo de declaraci6n, obligaci6n y/o compromiso implfcito. Toda duda en Ia interpretaci6n de Ia documentaci6n contractual que no haya sido oportunamente consultada por el Proponente sen\ rcsuelta a favor del Entc Concesionario.

15) Ente Concesionario: Autopistas del Sol S.A. actuando por instrucci6n de Ia DNV para el desarrollo del proceso integral tendiente a Ia ejecuci6n de las Obras.

16) Inspecci6n de obra o Inspecci6n: Es el Profesional o Grupo de Profesionales designados por el Ente Concesionario para representarlo en Ia obra. Sus funciones son: fiscalizar c inspeccionar los trabajos a fin de que Ia Obra se ejecute y se desarrolle en un todo de acuerdo con los terminos del Contrato, Ia Documentaci6n Contractual, el Reglamento de Contrataciones, las !eyes y las normas de orden superior aplicables.

17) Obra/s: Son aquellas Obras incluidas en los Anexos I y II del "Convenio de las Obras de Ampliaci6n de Ia Av. Geneml Paz y ohms complementarias", Resoluciones AG DNV N' 1515/12, N' 1572/12 y N' 2344/12 y sus eventuales modificatorias, conforme sen\n dcfinidas en cl P.C.P.

18) OCCOVI: Es el 6rgano de Control de Concesiones Viales, creado par Decreta N' 1994/93 y sus modificatorias, que actua como 6rgano desconcentrado de Ia DNV en virtud de lo establecido en el Decreta 1020/2009.

19) Oferta: Conjunto de docmncntos que definen los aspectos econ6micos de Ia Propuesta, integrada generalmente por: Ia Oferta econ6mica y el compromiso de mantenimiento de Ia propuesta; el presupuesto detatlado; las planillas de cotizaci6n por item; el plan de trabajo y curva de inversiones, Ia memoria de ejecuci6n de Ia Obra, el Plan de Calidad, el Plan de Desvfos y, en general, todo otro documento que guarde rclaci6n con Ia Propuesta o con Ia Obra y sea requcrido en el desarrollo del procedimiento licitatorio.

20) Pliegos: Es el P.B.C.G., el P.C.P. y el P.E.T. y Ia documentaci6n ancxa a los mismos, entre otros, cl Manual de

Seii.alizaci6n Provisorio de Obras y Ia nonnativa sobre "seguridad vial" de Ia Concesionaria.

21) P.B.C.G.: Es el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales para Ia Contrataci6n.

22) P.C.P.: Es el Pliego de Condiciones Particulares aprobado por el Ente Concesionario.

23) P.E.T.: Es el Pliego de Especificaciones TCcnicas aprobado por cl Ente Concesionario.

24) Proponente/s: La o las personas flsicas o juridicas que, habiendo recibido los Pliegos, presentan una propuesta para Ia contrataci6n.

25) P1·opuesta: Totalidad de Ia documentaci6n exigida a los Proponentes para admitir su participaci6n en Ia contrataci6n, presentada ante cl Ente Concesionario.

26) Recurso de Afcctaci6n Especifica o RAE: Son los recursos de afectaci6n cspecffica aprobados porIa Resoluci6n AG de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) N' 1515 de fecha 2 de agosto de 2012 y su rectificatoria Resoluci6n AG DNV N° 1572 de fecha 6 de agosto de 2012, con destino at financiamiento de las obras de infraestructura previstas en los Anexos I y II del "CONVENIO PARA LA EJECUCI6N DE LA OBRA DE AMPLIACI6N DE LA AV. GENERAL PAZ".

27) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras PUblicas.

28) Reglamento de Conti'Rtaciones: De conformidad con lo previsto por Ia Resoluci6n AG

por la Ctausula 14. 5 del Contrato de Concesi6n d

y Condiciones aprobadas por Ia citada Resoluci6n

lk.

A TOPISTA$DELSOLS.A. lnf).lti BIIZUdi GetetlteTEtnlto

<= ;re""".

,;"'"'l"""''" '"'"

Pligina 8

C!ausula 14.5 del Contrato de Conccsi6n para los Accesos a Ia CIUDAD DE BUENOS AIRES:

"Cuando el Postulante se/eccionado tenga entre sus integrantes empresas constructoras, prestadoras de servicios o proveedoras de bienes, Ia Concesionaria podrG conlratar en forma directa con los mismos Ia ejecuci6n de obras, prestaci6n de los servlcios o provisiOn de bienes, segzln sea el caso.

Cuando Ia Concesionaria deba contratar con terceros 110 integrantes del Postulante se/eccionado Ia realizaci6n de obras, Ia provisiOn de bienes o Ia prestaci6n de servicios par un manto superior a 500.000 tarifas bGsicas, emp/earci procedimientos que resguarden Ia transparencia y concurrencia de los procesos de selecci6n, los que sertm comunicados al ORGANO DE CONTROL para su aprobaci6n con ante/aci6n suflciente.

En caso de que utl accionista de Ia Concesionaria fuese 0/erente, debertm observarse los articulos 248 y 272 de Ia Ley

19.550 de Sociedades Comerciales y sus modijicaciones"

29) Reglantento de Gesti6n de las Obms: Es el rcglamento aprobado por Ia DNV, para el desarrollo del proceso integral tendiente a Ia cjccuci6n de las Obras, aprobado por Resoluci6n DNV AG N° 2344/12.

30) Representantc Tlicnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracterfsticas de Ia obra, que representa at Contratista ante el Ente Concesionario a todos los efectos tecnicos y administrativos.

31) Subcontr·atista: La persona flsica o jurfdica con Ia cual el Contratista celebre un contrato para Ia ejecuci6n de una parte de los trabajos a su cargo, respecto de los Contratos de Locaci6n de Obras aquf previstos.

ARTICULO 3.- Normas supletorias.

Todo cuanto no este previsto en Ia Documentaci6n Contractual, sera resuelto de acuerdo con los principios, nonnas analogas, jurispmdencia y doctrina del derecho administrative.

En caso de silcncio del Ente Concesionario o de cualquier ente estatal interviniente en estas contrataciones se aplicar<i el principia de respuesta denegatoria ficta.

ARTICULO 4.- Circulares con consulta y sin consulta.

En el caso de realizarse Ia selecci6n del Contratista a traves de una Licitaci6n, Ia misma sen\ de canicter Privada. Durante el plaw para Ia preparaci6n de las propuestas y basta CINCO (5) dias antes de Ia fecha fijada pam Ia apertura, excepto que el P.C.P. y/o elllamado a licitaci6n indiquen uno distinto, los interesados podr.in formular, por escrito, consultas relativas a Ia documentaci6n. Las aclaraciones corrcspondientes sen\n evacuadas mediante circulares con consulta c informadas por el Ente Concesionario a todos los intercsados que hayan rctirado Ia documentaci6n hasta TRES (3) dfas antes de Ia fecha fijada para Ia apertura.

El Entc Concesionario, si Ia juzga neccsario, podr.i tambiCn formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta TRES (3) dfas antes de Ia fecha fijada para Ia apcrtura de las ofcrtas. Todas las circulares que se remitan llevaran numeraci6n correlativa, pasaran a formar parte de Ia documentaci6n licitatoria y serAn notificadas a los interesados en Ia forma indicada en el pfirrafo precedente.

CAPITULO II

SISTEMA DE SELECCI6N DEL CONTRATISTA ARTICULO 5.- Sistema de selecci6n del contratista

Las contrataciones previstas en este Pliego se realizan\n par Licitaci6n Privada cuando el monto involucrado exceda las

500.000 tarifas b<isicas del Acceso de que se trate.

Se podr<i proceder a Ia contrataci6n directa de las empresas integrantcs del Ente Concesionario, o cualquier otra si fuere del caso, cuando el manto sea menor at establecido en el p!irrafo anterior o cuando se acrediten razones de excepci6n que as[ lo justifiqucn, previa autorizaci6n del OCCOVI.

Cualquiera sea el procedimiento de sclecci6n utilizado, las obras se contratan\n sobre Ia base de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepci6n que se establezcan en reghnenes cspeciales. El sistema quedara definido en el P.C.P., previa aceptaci6 OCCOVI.

P3gina 9

ARTICULO 6.- Contrataci6n JIOI' unidad de medida.

La contrataci6n de obras a traves del sistema de unidad de medida se realizarA sabre Ia base de Ia cantidad de unidades detenninadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establccidos en Ia Propuesta por el adjudicatario.

Dentro del manto de cad a item del Contrato, se entender8. incluido cl costa de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en Ia documentaci6n contractual, sean imprescindible ejecutar o proveer para que Ia obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentaci6n.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupucsto oficial que el Proponente deberA respetar en su cotizaci6n ser8n reajustados en mAs o en menos, seg(m medici6n de lo realmente ejecutado y certificada sus variaciones por los procedimientos fijados en el presente y/o en el P.C.P.

Los Proponentes presentar8.n con sus propucstas tm presupuesto por triplicado -scg(m el Modelo de Formulario de Cotizaci6n dispuesto en el PCP. El mismo contendn\ las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ftem y el total resultante.

ARTICULO 7.- Contrataci6n por ajuste alzado.

En Ia contrataci6n de obras por el sistema de ajuste al7.ado el Contratista no tendn\ derecho bajo ningUn concepto, a aumentar y/o ajustar y/o redeterminaci6n alguna del precio- total ofertado bajo cl sistema de ajuste alzada absolute, ni tampoco a aumentar los precios unitarios que se requieren presentar, excepto que se dieran las condiciones establecidas en el Regimen de Redeterminaei6n de Precios previsto en el Articulo 21, inciso 14 del presente. En el caso que Ia contrataci6n se realice expresamente por el sistema de ajuste alzada absolute no sera de aplicaci6n el Regimen de Redeterminaci6n de Preeios antes meneionado ni cualquier otro de similar finalidad.

Las obras se contratarti.n sobre Ia base del manto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son a! solo efecto del pago a cuenta del importe total de Ia obra.

Dentro del monto del Contrato se entendeni incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en Ia Documentaci6n Contractual, sea imprescindible ejecutar o proveer para que Ia obra resulte, en cada parte y en su todo, concluida con arreglo a su fin y a to establecido en esos documentos.

El Proponente incluirA en su propuesta el formulario de cotizaci6n que se detallara en el P.C.P., consignando item por ftem, siguiendo ellistado del presupuesto oficial, con indicaci6n de cantidades, preeios unitarios y totales de los items.

Esta apertura sera al solo efecto de facilitar Ia certifieaci6n de los avances parciales de Ia obra y, eventualmente, si el PCP lo dispusiera, a los efeetos de facilitar Ia redeterminaci6n de precios de conformidad con el Articulo 21°, inciso 14 del presente Pliego.

Por errores de significaci6n que pudieran caracterizar determinados item del presupuesto, el Ente Concesionario exigirA al Proponente o Adjudicatario su correcci6n dcntro de los CINCO (5) dfas de Ia notificaci6n. La correeci6n podrA ordenarse antes de la finna del Contrato, o en cualquier memento durante Ia marcha del mismo y deber8. cumplirse por Ia vfa del prorrateo o compensaci6n, en Ia forma que estime mtis conveniente y resultare satisfactorio ajuicio del Ente Concesionario.

Dicha operaci6n no modificarti. el monto total de Ia propuesta que sirviera de base para Ia adjudicaci6n.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el eonsignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de trabajos adicionales o modificaciones debidamente aprobadas por el OCCOVI con intervenci6n del Ente Concesionario.

ARTICULO 8.- Contntacioncs mixtas po1·ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicarA lo consignado en el Articulo 7 del presente Pliego.

En cuanto a los Items a contratar por unidad de medida y que estar8.n expresamcnte senalados en el prcsupuesto oficial con indicaci6n de las cantidades o metrajes a cotizar, sc reajustaran en mas o en menos, seg(m medici6n de lo realmente ejecutado y certificada sus variaciones por los procedimientos fijados en el Capitulo VIII.

En su propuesta, el Proponente dejara constancia de: 1) manto global de las obras por ajuste alzada; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo las eantidades indicadas en el presupuesto ofieial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) Ia suma de ambos conceptos, que represcnta el monto total de su propuesta.

ARTICULO 9.- Contrataci6n por coste y costas.

P<igina 10

S61o en caso de urgenciajustificada ode conveniencia comprobada por el OCCOVI, el Ente Concesionario podnl contratar por este sistema, entendiCndose por "coste" los gastos de construcci6n, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales y por "costas" Ia utilidado beneficia del Contratista.

El Entc Concesionario por instrucci6n de Ia DNV, con Ia aprobaci6n previa del OCCOVI y con fondos del RAE depositados en Ia Cuenta Corriente Especial, aprobara el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente Imber incurrido, con mas el porcentaje determinado en Ia oferta que resulte adjudicataria de Ia Obra en concepto de beneficia, los cuales seran abonados porIa DNVOCCOVI exclusivamente con los fondos de Ia citada Cuenta en Ia que son depositados

los montos percibidos en concepto de RAE.

CAPITULO III

P1·oponentes

ARTICULO 10.- Capacidad legal.

Los Proponentes deben'in tener capacidad legal para obligarse y contar con inscripci6n vigente en cl Registro Nacional de

Constructores de Obras PUblicas.

ARTICULO 11.Capacidad tecnica y financiera.

La capacidad tecnica se establecera indistintamente: a) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Ente Coneesionario, b) por documentaci6n que acredite que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos anAlogos a los licitados y c) por cualquier otro medio que el Ente Concesionario juzgue conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del Ente Conccsionario, de los que aporten los mismos Proponentes o de informaci6n suministrada por establecimientos bancarios o comcrciales de notoria sericdad.

Los Proponentes deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.P. definira Ia capacidad de contrataci6n para cada Licitaci6n, debiendo los Proponentes presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contrataci6n Annal expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias de empresas (U.T.Es.), Ia capacidad para contratar resultani de Ia suma ponderada de las capacidades individuates de cada una de las empresas.

Ademas, para que las U.T.Es. puedan considerarse admisibles, cada uno de sus socios, en forma independiente, debe cumplir con las pautas exigidas para un proponente individual.

Asimismo, debenln presentar toda Ia documentaci6n exigida en el Capitulo IV del presente Pliego.

ARTICULO 12.- Inhabilitados pal'a Ia presentaci6n.

No podran concurrir como Proponentes a las Licitaciones Privadas que convoque el Ente Concesionario:

I) Los agentes y funcionarios de Ia Administraci6n PUblica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participaci6n suficiente para formar Ia voluntad social.

2) Los concursados y los quebradas que no hubieran obtenido rehabilitaci6n.

3) Toda persona a Ia que, dentro del termino de los CINCO (5) ai'ios anteriores a Ia fecha de presentaci6n de Ia propuesta, se le hubiera rescindido un Contrato por su culpa, con cualquier organismo de Ia Administraci6n PUblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las dcmas personas que resulten incursas en las causales previstas en el rCgimen de contrataciones vigente de Ia

Administraci6n Nacional (Articulo 28 del Decrcto N" 1023/01).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regfmenes especiales.

6) Toda persona que en los Ultimos cinco (5) ai'ios hubiera sido objeto de una rescisi6n contractual por culpa, dispuesta por el

Ente Concesionario

ARTICULO 13.- Domicilio. Jz.L

Pligina 11

h:IQ.fo1QUd81fZUd

G«eutolknlc<>

El Proponente constituini domicilio especial en Ia jurisdicci6n de Ia Ciudacl Aut6noma de Buenos Aires. Si modificara su domicilio antes de vencido el plaza de validez de su propuesta debenl comunicar el cambia de domicilio siempre en Ia jurisdicciOn citada, en forma inmcdiata y fehaciente al Ente Concesionario.

ARTICULO 14.- Ejecuci6n de Obras pOl' Empresas Asociadas.

En el case que dos o mas empresas se presenten asociadas a Ia contrataciOn, debenln hacerlo en forma conjunta, rnancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisites exigidos para las Uniones Transitorias de Ernpresas (U.T.E.), para los Consorcios de Cooperaci6n (Ley 26.005), y a lo requerido en el presente Pliego yen cl P.C.P.

ARTICULO 15.- Informes que surninistra el Ente Conccsional"io.

El Ente Concesionario suministra (micamcnte los informes contenidos en Ia Documentaci6n Contractual.

Cuando tal documentaci6n incluya c6mputos y presupuestos oficiales, 6stos tendr<ln mero carActer ilustrativo. No cornprometen al Entc Concesionario ni a Ia DNV y/o a! OCCOVI, corrcspondiendo al Proponente su vcrificaciOn.

ARTICULO 16.- Conformidad con Ia Documentaci6n Contractual.

La sola presentaciOn de Ia propuesta implica, sin admitir prueba en contrario, que el Proponente ha tomado conocimiento y acepta irrevocable e incondicionalmente todas y cada una de las obligaciones que surgen de Ia Documentaci6n Contractual y las limitaciones de Ia responsabilidad del Entc Concesionario y de las normas apticables a Ia Obra.

ARTICULO 17.- Informes que deben obtener los PI'O(>Onentes,

Adcmas de estudiar cxhaustivamentc Ia Documentaci6n Contractual es obligaci6n del Proponente recogcr en el Iugar de Ia obra toda Ia informaciOn complemcntaria que pueda obtenerse porIa observaci6n del terrene y sus adyacencias y tambitn par referencias de tcrceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisiOn de agua y de energfa y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta aprcciaciOn de las caracterfsticas de los trabajos, sus dificultades y su costa.

El Proponente debera asimismo interiorizarse de Ia naturaleza del objeto contractual, del Iugar, de las particularidades de Ia zona de trabajo y su subsuclo en cuanto a posibles interferencias de servicios pUblicos y no podn'i alegar posteriormente dificultades materiales imprevistas o mayores costas no previstos. El solo hecho de prescntar Ia Oferta, presupone que el Proponente conoce en profundidad las dificultades que implica este tipo de trabajos, con los vehfculos circulando por los desvios de transite, que estaran a cargo del Contratista, incluyendo Ia cxistencia de interferencias de servicios, no pudiendo modificarse el Plan de Trabajos con fundamento en tales motives.

El Proponente serA el (mico rcsponsable de obtener toda Ia informaciOn necesaria con respecto a los riesgos, contingencias, interferencias de servicios y cualquier otra circunstancia que pudieran afectar a su Oferta, siendo de aplicaci6n lo previsto en el Articulo 56 del presente Plicgo.

ARTICULO 18.- Garantia de mantenimiento de oferta.

El Proponentc debera asegurar el mantenimiento de Ia oferta que presente mediante Ia constituci6n de una garantfa a favor de Ia DNV - OCCOVI, constituida por el UNO POR CIENTO (l %) del importe del prcsupuesto oficial de Ia obra que se licite en caso de anunciarse este Ultimo y en defecto o ausencia de ello, el porcentaje se calculanl sabre el monte que al efecto figure en el P.C.P, Ia cual deberA efectuarse por un plazo no menor a SESENTA (60) dfas corridos contados a partir de Ia fecha de apertura de las ofertas.

La constituciOn de esta garantfa podn'i realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

I) Certificado de dep6sito efectuado en el Banco de Ia Naci6n Argentina, a Ia orden del a DNVy el OCCOV!.

2) Fianza bancaria a Ia arden de Ia DNV y el OCCOVI. que cubra el valor exigido, en Ia que conste que Ia entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con Ia expresa renuncia de los beneficios de divisi6n y excusi6n, en los temlinos del articulo 20!3 del C6digo Civil.

3) P61iza de Segura de Cauci6n, a Ia arden de Ia DNV y el OCCOV!. seg(m p61iza aprobada por Ia Superintendencia de Seguros de Ia Naci6n para Contratos de obra pUblica, emit ida por compaf'i.fas de seguros de primera Hn·ea de Ia plaza local, que esten aceptadas por Ia Superintendcncia de Seguros de Ia NadOn para operar en el mercado urador at momenta de la prcsentaci6n de Ia propuesta.

EI Ente Concesionario, podnl requerir el cambio = -'"' •>rn< '"""'"'' 0

decisi6n. tk..-

A TOPI$TA$DEt.SOt.S.A.

.lfJ.f,tgtldBIIlUd.a

Ge!ehtOT IIf(O

de 72 hs de notificada Ia

P<lgina 12

4) Cheque certificado.

Las garantfas deber3n expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades

establecidas en el presente Pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

Los Proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en el P.C.P. En su defecto, perden\n Ia garantfa a que se refiere este articulo.

CAPITULO IV LASOFERTAS

ARTICULO 19.- Alcance de Ia Ofe11a.

El 6 los precios de Ia Oferta por los trabajos a cotizar por et Proponente, dcben incluir todos los costas para Ia cjecuci6n de Ia totalidad de las tareas necesarias para que Ia Obra cum pia satisfactoriamente con el prop6sito para Ia cual fue disei\ada y con los rcquerimientos tCcnicos indicados en el PET y/o que surjan de Ia Documentaci6n Contractual.

El precio ofertado debeffi incorporar todos los materiales, servicios y trabajos necesarios para completar Ia Obra e incluir8, sin limitarse a ellos, los siguientes conceptos:

• Todos los costos directos e indirectos, los trabajos necesarios incluidos los desvfos de tninsito, entre otros, y Ia medici6n de los servicios.

• Todos los costos que genere el cumplimiento de las tareas de comunicaci6n, con los alcanccs previstos en el P.C.P..

• Todos los costos que genere Ia preservaci6n del mcdio ambiente en los terminos del Punto 10.7.4 del Capitulo I del Anexo de Espccificaciones Generales de los Contratos de Conccsi6n del Ente Concesionario anexo al presente Pliego, y conforme se especifique en el P.E.T.

• Todos los insumos, servicios y costas necesarios para llevar adelante los ensayos y controles de calidad indicados en

PET y/o que surjan de Ia Documentaci6n Contractual.

• Los costos y alquiler del espacio de ocupaci6n del Obrador con depOsito, galp6n, taller, ya sea que se encuentre dentro o fuera del area de Ia concesi6n del Ente Concesionario.

• Provisi6n, traslado, movilizaci6n, montaje, costo de operaci6n y mantenimiento, desmontaje, desmovilizaci6n y retiro de Ia Obra de los equipos, herramientas especiales, obradores, campamentos, plantas asfalticas, de honnig6n elaborado, playas de acopio de materiales o productos elaborados, etc.

• Instalaciones temporarias etectricas, hidnlulicas y de iluminaci6n en lugares de trabajo, cualquiera que sea Ia utilizaci6n de los mismos y en Ia medida en que haga al objeto del Contrato de Locaci6n de Obras, incluyendo el gasto por el consumo de energfa electrica, gas, agua corriente y/o cualquicr otro scrvicio necesario.

• Abastecimiento, provisiOn y empleo de materialcs, incluyendo las perdidas de cualquier naturaleza.

• Almacenamiento y correcto manipuleo de los materiales a cargo del Contratista y/o que estCn bajo su responsabilidad y control.

• Mano de obra, con o sin especializaci6n, inclusive con cargas sociales, laborales y/o sindicales y todos los demas costos asociadas con los mismos.

• Estadfa y alimentaci6n del personal que trabaje directa o indirectamente para el Contratista.

• Utilizaci6n de herramientas y equipos para preparaci6ntraslado, ejecuci6n o instalaci6n de las obras.

• Amortizaciones, reparaciones, repuestos, combustibles, Iubricantes, intereses y cualquier otro gasto inherente a los equipos, vehfculos y herramientas utilizados y/o dispuestos para los trabajos.

• Traslado y tnmsportc interno del personal dentro del area de Ia Obra.

• Transporte del personal desde otras localidades, as[ como montaje y desmontaje de instalaciones y equipos del obrador y de los lugares de trabajo.

• Vigilancia dentro de los sectores de trabajo y desvfos de tr8nsito, transitorios y permanentcs n asistencia las 24 horas durante todos los dias corridos que abarque el Plan de Trabajos de Ia Obra de que se trate

flJn!).r.It B.IItuLd

Pt'igina 13

Gtrthtelltnl(o

• Resoluci6n de interferencias conocidas, en los terminos del Articulo 12° del Anexo de pautas de ejecuci6n de obras vi ales que integra el Reglamento de Gesti6n de las Obras.

• Pago de derechos. tasas, impuestos, regallas, licencias, etc., que demande Ia ejecuci6n del contrato y que sean responsabilidad del Contratista.

• El cumplimiento por parte del Contratista, de todas las nonnas y reglamcntos laborales vigentes durante el plaza de ejecuci6n de Ia Obra y en Ia zona de ejecuci6n de Ia misma, (por cjcmplo: francos compensatorios, presencia y permanencia, etc.).

• Cualquier gravamen, impuesto o tasa relacionado directa o indirectamente con Ia Obra. El IVA debe encontrarse incluido en el precio.

• Gastos financieros y/o bancarios. gastos de emisi6n de p6lizas de seguro. garantfas, sellado de contrato que surgiera o que fueran necesarios para Ia realizaci6n de Ia Obra.

• Cualquier otro gasto que este o no contemplado en este Plicgo y que sea necesario para Ia correcta ejecuci6n y

terminaci6n de los trabajos encomcndados.

Durante el perfodo de consulta de Ia documentaci6n licitatoria, los proponentes debenin sei'ialar al Ente Concesionario cualquier error, omisi6n o discrepancia de cantidades, conccptos o anotaciones en general. No formul3ndose observaciones, se cstablece que Ia soluci6n de cualquier error que se detecte en Ia documentaci6n licitatoria quedan\ a exclusive criteria del Ente Conccsionario, no tcniendo el Contratista derecho a reclamaci6n alguna por esos conceptos.

ARTICULO 20.- Forma de presentaci6n de las propuestas.

Las propuestas debenln presentarse en el Iugar, dfa y hasta Ia hora indicados en Ia invitaci6n a ofertar, redactadas en idioma

Castellano, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados.

Se presentar3.n en original mas dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el (los) representante (s) legal y u:cnico del Proponente que cuente (n) con facultades suficientcs pam tal acto segUn el Articulo 21 del presente Pliego.

Las copias se identificanln como "ORIGINAL", "DUPLICADO" y "TRIPLICADO", en todas sus hojas. Asimismo se deben'i acompaf'iar una cuarta copia de Ia oferta en soporte magn6tico.

En el caso de Licitaciones Privadas, las cajas, sobres o paquetes que se presenten pam Ia compulsa de precios, deberan presentarse cerrados. lacrados y con indicaci6n del Proponente, ntunero de Ia Licitaci6n, Ia fecha y hora de apcrtura En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecenl sobre los dcmas el seii.alado como "ORIGINAL".

En caso de que Ia Licitaci6n Privada sea de etapa mUltiple, se indicar3. en el P.C.P. que debeni contener cada sobre.

El Proponente podr3. presentar variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera acompaftado a Ia propuesta conforme al Pliego.

Toda infonnaci6n suministrada par los Proponentes a requcrimiento del Ente Concesionario tendr3. canicter de declaraci6n jurada.

Toda documentaci6n presentada en fotocopia debera ser legible y estar debidamente certificada par Escribano PUblico en el ejemplar Original. En caso de empresas extranjeras, Ia documentaci6n deberR estar debidamente legalizada, seg(m Convenio de La Haya.

La presentaci6n de Ia propucsta significar3. de parte del Proponente el pleno conocimiento y aceptaci6n incondicional de las ctausulas que rigen el tlamado de oferta y Ia Documentaci6n Contractual.

Sin perjuicio de ello resultara necesario incorporar ala propuesta un ejemplar de los Pliegos del P.C.G. y del P.C.P. finnados en todas sus hojas por el Proponente.

Las propuestas que se reciban despues del dfa y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin abrir, con prescindencia de Ia fecha en Ia que fueron despachadas. El Ente Concesionario no asume responsabilidad alguna, ni admitiffi reclamos de ningUn tipo porIa no apertura de dichas propuestas. ·

ARTICULO 21." Documentos que integmn Ia (H'O(Uiesta.

La propuesta debeffi contener, como mfnimo, Ia siguiente documentaci6n:

1) Garantfa de mantenimiento de oferta seg(m el Articulo 18.

2) Certificado de Capacidad de Contrataci6n Anua de la Oferta o, en caso que lo admita el PCP, Ia co

r el R.egistro Nacional, vi Ia fecha de Ia presentaci6n credite Ia inscripc'' cl ll'!i en el Registro Nacional.

A TOPISTASDEL$0LS.A. lno.r.1gud 8Jizud.a GtrtuteT«nteo

PAgina 14

3) Declaraci6n de constituci6n del domicilio especial del Proponente en lajurisdicci6n, d !conformidad con el Articulo 13 del presente P.C.G.. Adcnuk debenl detallar el domicilio real y los nUmeros telef6nicos, indicando tam bien el mimero de fax y Ia direcci6n de correo electr6nico.

4) S6lo para el caso de Licitaci6n Privada, rccibo de entrega de Ia documentaci6n licitatoria, original o fotocopia certifteada por Eseribano P(Jblico del mismo.

5) Declaraci6njurada, cuyo modeto integra el P.C.P., en Ia que cl Proponente manifiesta Imber recopilado en Ia zona de obra y en todo sitio u organismo que puede tener relaci6n con Ia obra, Ia informaci6n necesaria que le permita evaluar integral mente Ia totalidad de los costas, condiciones generales y particulares para Ia ejecuci6n de los trabajos.

6) Declaraci6n jurada de Ia experiencia en Ia construeci6n de obras de naturaleza y volumen similar a Ia que se licita, seg(m las dcfiniciones establecidas en el P.C.P.

Para cumptir con este requisite las obras que presenten los Proponentes como antecedentes deberan estar acompaii.adas por las respectivas informaciones completas e indubitablcs que las respalden y de las que surjan claramente los tipos de obras y las caracterlsticas u:cnicas sobresalientes de las mismas, sus plazas y montos contractuales originales y los que en definitiva sean reahnente insumidos, asi como tambiCn sus fechas de comienzo y de terminaci6n.

7) Listado de equipos: El Proponente debe presentar ellistado de cquipos de su propiedad o alquilados que afectan'l. a Ia obra y/o el compromise fehaciente de compra o alquiler en caso de rcsultar adjudicatario suscrito JXJr el Proponente y el proveedor del equipo.

8) Designaci6n del Profcsional que actuarft en calidad de Represcntante TCcnico y confonnidad del mismo, eumpliendo los requisites establecidos en cl Articulo 61 del presente P.C.G..

9) Acreditaci6n, de acucrdo a derecho, de Ia representaci6n o personerfa de los firmantes de Ia propuesta.

I 0) Contrato social o estatutos o compromise de conformaci6n de uni6n transitoria de empresas, si correspondiera.

11) Declaraci6n que para cualquier situaci6n judicial que se suscite, el Proponente sc somete voluntariamente a Ia jurisdicci6n de los tribunates competentcs, con asiento en Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicci6n.

12) La oferta econ6mica, que debenl incluir el formulario de Ia propuesta.

13) El presupuesto de Ia oferta para Ia obra conforme a lo establccido en el presente Pliego, que deberft incluir el formulario de cotizaci6n que determine cl P.C.P.

14) Discriminaci6n par ftem, junto con las Planillas de Amllisis de Precios que surge del P.C.P., a los efectos de cumplir, eventualmente, con lo establecido en el Decreta N° 1295/2002 y sus norrnas complementarias y/o aclaratorias. Las Planitlas de Amllisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversi6n mantenimiento y Equiparniento, formanln parte de Ia documentaci6n accesoria del Contrato.

15) Plan de trabajos (diagrama de barras con indicaci6n de los% de inversi6n), cumpliendo los plazas e hitos fijados par el

Ente Concesionario, debiendo incluir Memoria Descriptiva con detalle y definici6n de tiempos y recursos.

16) Curva de inversi6n, (con indicaci6n de% y valores de avance y/o acumulados), cumpliendo los plazos e hitos fijados par el Ente Concesionario, condicionada a lo dispuesto por el Articulo 3° del Anexo a las pautas y condiciones de ejecuci6n de las obras del Reglamento de Gesti6n de las Obras.

17) Poder otorgado por Escritura PUblica al (los) representante (s) del Proponente, con alcance suficiente para suscribir Ia

Oferta y el Contrato, si resulta adjudicatario.

18) Estados Contables correspondicntes a los tres Ultimos ejercicios ftnalizados con anterioridad a Ia fecha de presentaci6n de

Ia oferta, certificados por Contador PUblico con firma lega\izada par el Consejo Profesional de Ciencias Eeon6micas.

19) Listado de Subcontratistas con los que habitualmeote trabaja.

20) Constancia de inscripci6n en las Cajas Nacionales de Previsi6n, Impucsto a las Ganancias, Valor Agregado, lngresos

Brutes y nUmero de CUlT. Constancias de pago de los Ultimos 12 meses Mteriores a Ia propuesta.

21) La oferta econ6mica estara compuesta por:

• Nombre del Proponente y su representante legal (apoderado con facultades suficientes).

• Formulario de Propuesta (de acuerdo a modele adjunto), con el Precio Total cotizado bajo el sistema que detennine el P.C.P. Los valores deben estar expresados en pesos argentinas del mes anterior al de Ia fecha de apertura de Ia Licitaci6n.

• Apertura de los Precios Unitarios de acuerdo a lo indicado en el P.C.P.

'lk•oi.f.'l:l)Ud.BifmLtfa

22) Plan de Control de Cali dad de Ia Obra.

PAgina 15

GtttuteTknleo

23) Plan de Desvfos sugcridos, tomando como base lo indicado en el "Manual de Control de Sefi.alizaci6n del Tr3nsito durante los trabajos de constmcci6n, mantenimiento y emergencias en autopistas y sus colectoras11 (el Ente Concesionario decidin\ el Plan que corresponda ejecutar).

24) Plan de manejo Ambicntal en los terminos del Punto 10.7.4 del Capitulo I del Anexo de Espccificaciones Tecnicas Generales del Contrato de Concesi6n del Ente Concesionario (el cual se adjunta en copia como anexo al presente) y conforme se cspecifique en el P.E.T. y/o en los dcm<'is terminos del P.C.P..

25) Plan de Higiene y Seguridad, con Ia designaci6n del profesional habilitado.

26) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P. y el P.E.T.

Todos los documentos dcben\n estar suscriptos por persona(s) determinada(s) para actuar en nombre y representaci6n del Proponentc, con un podcr otorgado por Escritura PUblica, con alcance suficiente para suscribir Ia Oferta y el Contrato, si resulta adjudicatario.

ARTICULO 22.- Causal de desestimaciOn autonultica y de exclusiOn de Ia oferta pal·a el caso de Licitaciones Privadas de etapa (mica

Son causalcs de desestimaci6n autom<'itica de Ia o las propuestas para Licitaciones Privadas de etapa Unica Ia falta de presentaci6n de Ia siguiente documentaci6n.

1) Garant fa de mantenimiento de oferta seg(m el articulo 18.

2) Certificado de Capacidad de Contrataci6n Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a Ia fecha de Ia apertura de Ia

Licitaci6n. o, en caso que lo admita el PCP, Ia constancia que acreditc Ia inscripci6n del Proponcnte en el Registro Nacional.

3) Recibo de entrcga de Ia documentaci6n licitatoria o fotocopia certificada por Escribano Pliblico del mismo.

4) Declaraci6n jurada, en formulario cuyo modelo integra el P.C.P., donde cl Proponentc manifiesta haber recopilado en Ia zona de obra, y en todo sitio u organismo que puede tener relaci6n con Ia obra, Ia informaci6n necesaria que le permita evaluar integral mente Ia totatidad de los costos, condiciones generales y particulares para Ia ejecuci6n de los trabajos.

5) Los Pianos y Memorias descriptivas requcridos por Ia Documentaci6n Licitatoria. Adem as, son causas de exclusiOn las siguientes:

I) No cumplir con los mfnimos requcridos en las cvaluaciones de oferta establecidos en el P.C.P.

2) No haber sido invitado a cotizar a Ia Licitaci6n Privada. En estc caso Ia ofcrta sera rechazada y devuelta al presentante o en su caso puesta a su disposici6n, sin abrir.

ARTICULO 23.- Desestimaci6n de Ia ofer!R

En el caso de Licitaciones Privadas, cl Ente Concesionario se reserva Ia facultad de desestimar Ia 6 las propuestas cuyo contenido no responda cstrictamente a lo sefi.alado en incisos del I al 6 del Artfculo 21 y/o exigir que se complete en plazo perentorio, segUn Ia importancia de las dcficiencias documentales detectadas.

CAPITULOV LICITACION PRIVADA

ARTICULO 24.- Closes de Licitaci6n Privada

Podn\n efectuarse licitaciones privadas de las siguientes clases:

a) 11Etapa Unica"

b) "Etapa multiple"

P<lgina 16

El Ente Concesionario dara recibo numerado de los sabres entregados basta el dfa y Ia hora fijados para Ia apertura. Recibido el sabre se le pondr<i cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas sen'in abiertas en acto que podr<i ser presenciado por los invitados a ofertar y funcionarios del OCCOVI y/o de

Ia DNV, en ellugar, el dfa y Ia hora fijados en elllamado a Licitaci6n y se proceden'i de Ia siguiente forma:

l) Se verifican\ que esten reunidas las propuestas recibidas en termino.

2) Se verificarA cl correcto estado de los sabres.

3) Se abrir8n los sobres con Ia totatidad de las propuestas en el arden de su recepci6n y se verificara el contenido de los mismos. En primer Iugar se abrinl el Sobre N° 1 y se verifican\ el cumplimiento de los Artfculos 21 y 25 del presente Pliego. Cumplimentada esta etapa se proceder3 a Ia apertura del Sabre N° 2. En caso de que no se cumpla con alguno de los requisites preestablecidos, el Ente Concesionario dccidinl a su s6lo juicio si precede a Ia devoluci6n del Sabre N° 2 cerrado al Proponente. En ning(m caso se permitin'i introducir modificaciones en las propuestas despues de Ia hora de apertura.

4) Se labrar3 un Acta en Ia que se detallartin las propuestas numeradas por arden de apertura, nombre de los Proponentes y el importe de cada oferta.

b) Licitaci6n Privada de etapa mUltiple

Las propuestas estanln contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en cl P.C.P. El Sabre N° I contendr8 los antecedentes tecnicos, econ6micos financicros y legales del

Proponente, de acuerdo con lo establccido en el P.C.P.

Dicho sabre llevan'i como (mica leyenda Ia siguiente: denominaci6n de Ia obra a Ia cual corresponde Ia propuesta; nUmero de

Licitaci6n, identificaci6n del Proponentc; dia y hora fijados para Ia apertura.

El Ente Concesionario clara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y Ia hora fijados para Ia apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Para el resto de las etapas se proceden'i de acuerdo con lo previsto en el P.C.P.

ARTICULO 25,w Contenido de las propuestas pam etapa Unica

Las propuestas estarful contenidas en un sabre exterior que incluin'i en su interior DOS (2) sabres cerrados, de acuerdo a Ia indicado en el presente Pliego.

El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominaci6n de Ia obra a Ia cual corresponde Ia propuesta;

nUmero de Licitaci6n; identificaci6n del Proponente; dfa y hora fijados para Ia apertura.

Dentro del sabre exterior se colocara en un sobre identificado como N° I Ia siguiente documentaci6n:

l) Garantfa de mantenimiento de oferta seg(m el articulo 18.

2) Certificado de Capacidad de Contrataci6n Anual extendido par el Registro Nacional, vigente a Ia fecha de Ia apertura de Ia

Licitaci6n o en su defecto constancia que acredite su inscripci6n en el citado Registro.

3) Declaraci6n de constituci6n del domicilio especial del Proponente en Ia jurisdicci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, o el Gran Buenos Aires. Adem8s, debera detallar el domicilio real y los nUmeros telef6nicos indicando tambiCn el nUmero de fax y el domicilio de correo electr6nico.

4) Recibo de entrega de Ia documentaci6n licitatoria.original o fotocopia certificada por Escribano PUblico.

5) Declaraci6n jurada, en donde el Proponente manifiesta haber recopilado en Ia zona de obra, y en todo sitio u organismo que puede tener relaci6n con Ia obra, Ia informaci6n necesaria que le pennita evaluar integralmente Ia tota\idad de los costos, condiciones generales y particulares para Ia ejecuci6n de los trabajos.

6) Declaraci6njurada de Ia experiencia en Ia construcci6n de obras de naturaleza y volumen similar a Ia que se licita.

7) Listado de equipos propios o alquilados: El Proponente debe presentar ellistado de equipos de su propiedad que afectara a Ia obra y/o el compromise fchaciente de compra y/o alquiler en caso de resultar adjudicatario suscrito por el Proponente y el proveedor del equipo. De considerarlo necesario, el Ente Concesionario establecera en el P.E.T.P. las necesidades mfnimas requeridas en equipamiento, Asimismo, determinarA el Iugar donde el Ente Concesionario podn'i verificar los equipos detallados.

8) Designaci6n del Profesional que actuara en calidad de Representante Tecnico el cual de r3 seer titulo universitario habilitado y conformidad del mismo, cumpliendo I requisites stablecidos en el Articulo 61 d presente Pliego.

P3gina 17

9) Acreditaci6n, de acuerdo a derecho, de Ia represcntaci6n o personeria de los firm antes de Ia propuesta.

10) Contrato social o , si correspondicra, estatutos o compromise de conformaci6n de uniOn transitoria de empresas y aetas de directorio que asi lo disponga de las empresas miembro de Ia uni6n transitorias de empresas que se constituya en caso de resultar adjudicatario, en copias certificadas por escribano pUblico.

ll) Declaraci6n de que para cualquier situaci6n judicial que se suscite el Proponente se somete voluntariamente a Ia jurisdicci6n de los tribunales competentes, con asiento en Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicci6n.

12) Poder otorgado por Escritura Pl1blica al (los) representante (s) del Proponente, con alcance suficiente para suscribir Ia Oferta y el Contrato, si resulta adjudicatario. con transcripci6n en el apoderamiento del acta de dircctorio que lo autoriza a tales actos..

13) Listado de Subcontratistas con los que habitualmente trabaja.

14) Una copia firmada de los P.C.G. y del P.C.P. y sus anexos.

15) Plan de Desvios sugerido seg(m lo exija o no el P.C.P:

16) Plan de manejo Ambiental en los tCrminos del Punto 10.7.4 del Capitulo I del Anexo de Especificaciones Tecnicas

Generales del Contrato de ConcesiOn del Ente Concesionario y conforme se especifique en el P.E.T.

17) Plan de Higiene y Seguridad, con Ia designaci6n del profesional habilitado

18 Plan de ComunicaciOn a tenor de lo requerido en el P.C.P.

19) Otros documcntos que fucran exigidos en el P.C.P.

En el sobre que contenga Ia oferta econ6mica, que llcvan't el N° 2, se incluira Ia documentaci6n que se detalla a continuaci6n:

1) La oferta ccon6mica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P., debenl incluir formulario de propuesta seg(m el P.C.P. debidamente completado y conformado.

2) El presupuesto de Ia oferta para Ia obra conforme a lo cstablecido en el presente Pliego, debera incluir el formulario de cotizaci6n del P.C.P. debidamente completado y conformado.

3) Planillas de Am\lisis de precios

4) Plan de trabajos (diagrama de barras con indicaci6n de los% de inversiOn) y Memoria Descriptiva, cumpliendo los plazos e hitos fijados por el Ente Concesionario

5) Curva de inversiOn, (con indicaci6n de% y valorcs de avancc y/o acumulados), cumpliendo los plazos e hitos fijados por el Ente Concesionario.

Todos los documentos de Ia oferta debenln estar suscriptos por persona(s) dctenninada(s) para actuar en nombre y representaciOn del Proponente, con un poder otorgado por Escritura Pllblica, con alcance suficiente para suscribir Ia Oferta y el Contrato, si resulta adjudicatario.

Se debenl prestar especial atenciOn en que, quien resulte adjudicatario y suscriba luego el contrato de Ia obra, no podra subcontratar los trabajos sin Ia expresa y previa autorizaci6n por escrito del Ente Concesionario, quien se encuentra facultado a rechazar el subcontratista propuesto sin necesidad de explicitar causa.

La oferta econ6mica estara compuesta por los documcntos sei'ialados en el Articulo 21 del presente pliego.

ARTICULO 26.- Contenido de las p•·opuestas para Licitaci6n Privada de etapa mUitii)Ie

El contenido de Ia propuesta en el case de LicitaciOn Privada por ctapa mUltiple, estara desarrollado en el P.C.P.

ARTICULO 27.- Apertura de las propuestas.

En el case de Licitaciones Privadas, las propucstas senin abiertas en acto que podra ser prescnciado por los invitados a ofertar y funcionarios del OCCOVI y/o de Ia DNV, en Ia dependencia del Ente Concesionario, el dia y Ia hora fijados en elllamado a Licitaci6n, y se procedera en Ia forma cstablecida en los artfculos 24 y 26 del presente Pliego, segUn corresponda.

En Ia Licitaci6n Privada se aceptarfm s6lo aquellas ofertas que se presenten, por parte de los Proponentes que hayan sido invitados a participar por el Ente Concesionario.

formulado observacioncs,

{tf llQ!t·es que deseen hacerlo.

PAgina 18

Seguidamente se danl por finalizado el acto de apcrtura. La documentaci6n de los sobres sin abrir quedanl en custodia del

Ente Concesionario hasta su oportuna devoluci6n.

ARTICULO 28.- Fecha de apertura en Licitaciones Pl'ivadas.

Salvo expresa habilitaci6n de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dfa fijado para Ia apertura de las propuestas resultara inhabit, aquella se trasladara a Ia misma hora del primer dfa habit posterior.

Debido a circunstancias especiales u otras razoncs, el Ente Concesionario se reserva el derecho de modificar Ia fecha y/o Iugar de apertura de Licitaci6n, transmitiendo el cambio por intennedio de Circular a los invitados a cotizar. Dichos cam bios no otorganln derecho a reclamo alguno por parte de los ofercntes.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ARTICULO 29.- Evaluacion de las propuestas.

Recibidas Ia o las propuestas sc dam intervenci6n a Ia Comisi6n Evaluadora, que proccdera a examinarlas y podra requerir de los Proponentes cualquier informaci6n complementaria, aclaraciones o subsanaci6n de defectos formales que considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento a! pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dfas.

Si no se cumplicra en termino con dicho pedido, el Ente Concesionario podra dar por retirada la propuesta con perdida de Ia gamntfa de mantenimiento de oferta.

La Comisi6n Evaluadora procedera at estudio de las propuestas, descartan't las que por deficiencias insalvables no permitan su comparaci6n en condiciones de igualdad y proceden't al estudio de las que resulten admisibles en los tCrminos previstos en elP.C.P.

Cuando se detectaran diferencias en los aspectos aritmeticos de las ofertas admisibles los mismos sen'in corregidos por el Ente Concesionario de Ia siguiente manera: a) Cuando haya una contradicci6n entre el precio de un Item consignado en nllmero y letras, prevalecera esta (Jltima forma. b) S61o en el caso de contrataci6n por unidad de medida, cuando haya una contradicci6n entre el precio unitario y cl importe respective, que resulta de multiplicar el precio unitario por Ia cantidad, el precio unitario prevalecer8, a menos que, en opini6n del Ente Concesionario, haya un error obvio en Ia ubicaci6n del punto decimal del precio unitario, en cuyo caso prevalecen'i el importe y se corregin'i el precio unitario.

Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el prccio total cotizado para Ia obra, Ia Comisi6n puede disponer a su solo juicio Ia eliminaci6n de Ia propuesta como oferta v81ida, sin derecho a reclamaci6n alguna por parte del Proponente.

Para facilitar el examen, evaluaci6n y contrataci6n de las ofertas, los Proponentes deberan especiflcar, en todos los cases, los precios unitarios de todos los items con su correspondiente amllisis de precios.

ARTICULO 30.- Observaciones at plan de trabajos.

El Ente Concesionario podra formular las obscrvaciones que pueda mereccrle el plan de trabajos y cl Proponente, ajust8ndose a elias, rectificara Ia distribuci6n de inversiones y plazos parciales sin alterar cl importe y los plazos totales.

ARTICULO 3I.- Plan de trabajos dcfinitivo.

El plan de trabajos definitive sera cl que resulte de ajustarlo a las observaciones del Ente Concesionario, cuya fecha de inicio sera Ia fljada en el Acta de Inicio de Ia obra.

Luego de aprobado definitivamente por el Ente Concesionario, quedar8n fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

Toda adecuaci6n que disponga el OCCOVI at Plan de Obra e lnversiones en aplicaci6n de Ia dispuesto en el Articulo 3° del Anexo de pautas de cjecuci6n del Reglamento de Gesti6n de las Obras), no generara at Contratista derecho alguno a reclamar conccpto resarcitorio y/o punitorio de ninguna natumleza contra el Ente Concesionario y/o Ia DNV y/o el OCCOVI y/o el ESTADO NAC!ONAL.

'""'"w""mmm•• •• ""'""'"' Cm 1:?f '

A DEL$0l$.A. klO. f,1(1Ud BtiJUd.&

Ge enteTE.enlco

P<igina 19

En los casos de "etapa (mica" o de contrataci6n directa, Ia Comisi6n Evaluadora se expedira a traves del Dictamen de

Evaluaci6n (Preadjudicaci6n) que constara en un Acta.

La Cornisi6n determinan\ Ia ofertas consideradas mas convenientc y elevanl at OCCOVI Ia documentaci6n relacionada con el procedimiento de selecci6n del Contratista y Ia Preadjudicaci6n, a los efectos prcvistos en el Punto Octavo del Anexo de Pautas y Condiciones aprobado porIa Resoluci6n DNV AO N'2344/12.

En el caso de Licitaciones Privadas, una vez conformada Ia Preadjudicaci6n por el OCCOVI, el Ente Concesionario comunicani el Dictamen de Evaluaci6n a cada Proponente a travCs de una circular.

El dictamen podni ser impugnado dentro de los TRES (3) dias posteriores a su comunicaci6n. Durante ese t&mino el expediente de Ia licitaci6n se pondra a disposici6n de los Proponcntes para su vista, sin que ello de Iugar a la suspensi6n de los tffimites o demoras en el proccdimiento.

Si se hubieran formulado impugnaciones, estas ser8.n resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicaci6n. Previo a ello el Ente Concesio11ario sometenlla resoluci6n propiciada a Ia conformidad del OCCOVI.

Ya sea que no haya habido impugnaciones o que, en caso de haberlas, el OCCOVI se haya pronunciado a favor de Ia soluci6n de las mismas propiciada por el Ente Concesionario, --cl Ente Concesionario- podra adjudicar las obras a Ia empresa que present6 Ia oferta mRs conveniente, cxpresando los fundamentos que resuelven las impugnaciones en este caso, en el rnismo acto que disponga Ia adjudicaci6n.

En los casos de "etapa m(iltiple", luego de Ia evaluaci6n de los sabres que contengan los

antecedentes tecnicos de los Proponentes, Ia Comisi6n Evaluadora aconsejara, a traves de un Dictamen de Evaluaci6n que constar3. en un Acta, Ia preca\ificaci6n o preselecci6n de las propuestas y el Ente Concesionario, en caso de no estar preestablecida, fijani Ia fecha de apertura del sobre N° 2.

Los Proponentes podr3n impugnar el Dictamen de Evaluaci6n que aconseja Ia preselecci6n o precalificaci6n, dentro de los TRES (3) dfas siguientes a su comunicaci6n. Durante ese termino cl expediente se pondn'i a disposici6n de los Proponentes para su vista, salvo que en el P.C.P. se indiqucn plazos espcciales.

Vencido el plazo para impugnar el Dictamen de Evaluaci6n que aconseja Ia preselecci6n o precalificaci6n, el Ente

Concesionario form ulan\ Ia preselecci6n, resolviendo ademas las impugnaciones que se hubieren formulado.

Dictado el acto de precalificaci6n o preselecci6n y notificado a todos los proponentes, en Ia fccha prevista se procedenl a Ia apcrtura del resto de los sobres de los proponentcs precalificados o preseleccionados.

Posteriormente Ia Comisi6n Evaluadora debeni emitir su Dictamen de Evaluaci6n (Preadjudicaci6n) de las propuestas, considerando Ia ofcrta mas conveniente de acuerdo a lo previsto en el P.C.P. y se expedin\ aconsejando laAdjudicaci6n.

La comunicaci6n del Dictamen de Evaluaci6n (Preadjudicaci6n) se realizara a traves de circular que se notificara a cada

Proponente.

El mencionado dictamen podrfi. ser impugnado dentro de los TRES (3) dfas posteriores a su comunicaci6n. Durante ese termino el expediente se pondra a disposici6n de los Proponentes para su vista, sin que ello de Iugar a Ia suspensiOn de los tr8.mites o demoras en el procedimiento.

Si se hubieran formulado impugnaciones, se procederti. de Ia misma fonna que se ha establccido para las licitaciones de Etapa

Unica.

En todos los casos junto con el escrito que plantea Ia impugnaci6n y como requisite de admisibilidad para Ia consideraci6n del mismo, debera acompafiarse una garantfa constituida mediante certificado de dep6sito de dinero en efectivo, en el Banco de Ia Naci6n Argentina a favor de Ia DNV y el OCCOVI, por un monte equivalcnte al CINCO POR ClENTO (5%) del presupuesto oficial yen caso de no existir este Ultimo, del monto total de Ia oferta impugnada.

La garantfa sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derccho y sin necesidad de tr<lmite alguno en caso que Ia causa o motivaci6n de Ia impugnaci6n sea rechazada por el Ente Conccsionario.

En estes casos, dcntro del plaza de QUINCE (15) dfas de haberscle notificado el acto en cuesti6n, el impugnante podn\ recurrir directamente ante el OCCOVI, 6rgano que actuan\ a estos efectos como (mica y final instancia de revisi6n en sede administrativa. El OCCOVI se cxpedini dentro de los TREINTA (30) dfas de interpuesto aquel recurso.

ARTICULO 33.- Retiro y devoluci6n de Ia garantfa de mantenimiento de oferta.

El Proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de Ia misma, perdera la garantfa de mantenimicnto de ofcrta en concepto de indemnizaci6n portal incumplimiento.

V"e"n'c"id"o "el'"pl'a.za.d.e'm'an·te'nimi'e"nto'"de'"of'e"rt"a,resfta (1ltima se·co·nsi·deran\ vigente hasta tant e

A'i;A$DELSOLS.A. 1t::2 .-<' :;::::::;:t;;:::-

ln f.tgudBIIJ:Utla

Getent T nf(o

PRgina20

Con respecto al Proponente que rcsulte adjudicatario, Ia devoluci6n o desafectaci6n de Ia garantfa no tendni Iugar hasta que de cumplimiento satisfactorio a Ia constituci6n de Ia garantfa de cumplimiento del Contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.

ARTICULO 34.- lgualdad de ofertas

Se considerani que existe empate de ofertas cuando como resultado del estudio de las ofertas surgicran dos o mas en igualdad de condiciones tecnicas y econ6mico-financicras y entre elias existan diferencias en mas o en menos de los precios totales de hasta un TRES por ciento (3%).

En esc caso el Ente Concesionario solicitara una mejora de precios a los Proponentes que se encuentren en esa situaci6n, fijando Ia fccha, dia, hora y Iugar de apertura de un (mico sobre que debe contener Ia documentaci6n indicada en los puntos l) a 5) del sobre N° 2 previsto en el articulo 25 del presentc Pliego, con Ia expresi6n en n(Jmeros y tetras del monto de Ia nueva oferta.

Se debenl identificar en Ia parte exterior del sobre Ia Licitaci6n de que se trata.

CAPITULO VII ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 35.-Adjudicacion.

Terminada Ia evaluaci6n de Ia o las propuestas, producida Ia Preadjudicaci6n y previa conformidad del OCCOVI en los terminos del Articulo 8° del Ancxo a las pautas de ejecuciOn del Reglamento de GestiOn de las Obras, el Ente Concesionario dictara el acto de adjudicaci6n que recaera en Ia propuesta mas conveniente, tomando en cuenta los antecedentes, Ia capacidad de contrataci6n, Ia oferta ccon6mica y cualquier otra informaciOn tendiente a asegurar las mejores condiciones para Ia ejecuci6n de Ia obra. Dicho acto sera notificado fehacientemente at adjudicatario cittlndolo a Ia firma del contrato y en el caso de Licitaciones Privadas al resto de los Proponentes.

El Ente Concesionario sin necesidad de fundamentar su decisi6n, podra rechazar todas las propuestas, aceptar variantes previstas en el P.C.P. o dejar sin efccto el procedimiento licitatorio en curso, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los Proponentes.

El Entc Concesionario, Ia DIRECCI6N NACIONAL DE VIALIDAD, el OCCOVI y el ESTADO NACIONAL, no reconoccr3n gasto alguno efectuado por los Proponentes, originado en Ia presentaciOn de sus ofertas, antes o despues de Ia firma de Ia contrata.

Podrfi adjudicarse Ia Licitaci6n a(m cuando se haya presentado una sola propuesta.

Los Proponentes que resulten adjudicatarios no podran asociarse para el cumplimiento del contrato, con ning(m otro Proponente que haya competido con ellos en csta licitaci6n ni con ninguna firma controlada, controlante o vinculada a las mismas, en los terminos del art. 33 de Ia Ley 19.550 y sus modificatorias.

El Ente Conccsionario no sera responsable frente at Oferente, Contratista y/o terceros por las actuaciones relacionadas con Ia preadjudicaci6n, Ia adjudicaci6n, Ia celebraci6n de Contratos de Locaci6n de Obras las aprobaciones de pago de certificados y recepci6n de obras, las aprobaciones de modificaciones a! proyecto y por trabajos adicionales y dcmas cuestiones en las que actUe por instrucciones expresamentc impartidas por Ia DNV y/o el OCCOVI

ARTICULO 36.- Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, e) Ente Concesionario se reserva el derecho de solicitar, previo a Ia adjudicaci6n, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos item del presupuesto y, consccuentemcnte, Ia adecuaciOn de Ia curva de inversiOn respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de Ia propuesta.

Se podrtin rechazar propuestas dondc aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos inicialcs.

Si posteriormente a Ia realizaci6n de una Licitaci6n Privada el Ente Concesionario dispusiera Ia rescisi6n del contrato por culpa del contratista en los tCnninos del Art. 97 y siguientes del presente, y no se encuentre cumplido cl 30% del contrato, el Ente Concesionario, previa conformidad del OCCOVI, podrti adjudicar el contrato at que lc siga orden de convenicncia y asf sucesivamente, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

2lng;.f,1;BI.ItuLda

PAgina 21

GtttoteT«Ilf(C

CAPITULO VIII FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 37.- Firma y Garantia de cumplimiento del Contrato.

Si el Adjudicatario no concurricre a firmar el Contrato dentro de los CINCO (5) dias de haber sido citado fehacientemente para ello, Ia adjudicaci6n podni ser dejada sin cfecto por el Ente Conccsionario a su solo juicio, con p&dida de Ia garantfa. En este supuesto y en el caso de Licitaciones Privadas, previa conformidad del OCCOVI, el Ente Concesionario podra adjudicar Ia Obra a! Proponentc que le sigue en orden de conveniencia o efectuar un nuevo procedimiento de sclecci6n.

Si el Ente Concesionario, por cualquier causa que fuera, no se encontrarc en condiciones de firmar el contrato dentro de los SESENTA (60) dfas corridos de notificada Ia adjudicaci6n, el Adjudicatario podn\ solicitar que esta se deje sin efecto, con devoluci6n de Ia garantfa, pero sin que clio importe el reconocimicnto de indemnizaci6n alguna a su favor.

Como condici6n para Ia firma del Contrato, el Adjudicatario deben\ afianzar su cumplimiento mediante una garantia a favor de Ia DNV-OCCOVI, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 18 de este Pliego, por un porcentaje de hasta el DIEZ POR CIENTO (10 %) del importe total del Contrato, seg(m se espccifique en el PCP. Si el adjudicatario no integrara Ia garantia de cumplimiento del Contrato, el Ente Concesionario podrA revocar Ia adjudicaci6n, en cuyo caso el Adjudicatario perdera Ia garantfa de mantcnimiento de oferta.

SerA facultative para el Ente Concesionario acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar Ia garantfa de cumplimiento del Contrato.

En el caso de Licitaciones Privadas, dentro de los diez (I 0) dfas de firmado cl Contrato, el Ente Concesionario notificarA fehacientemcnte a los demas Proponentes que no hubieran resultado adjudicatarios, Ia fecha, hora y Iugar en el que le scrii.n devueltas las correspondientes Garantfas de mantenimiento de Oferta.

Similar procedimiento se realizara en caso de haber sido declarada desierta o de haberse dejado sin efecto Ia Iicitaci6n.

ARTICULO 38.- Documentos integ•·antcs del Contrato. I) Senln documentos integrantes del Contrato:

a- La Contrata;

b- El prescnte Pliego;

c- El P.C.P.;

d- El P.E.T..;

e- f- Pianos generales y de detalle

f- La Oferta declarada adjudicataria en todos aqucllos aspectos que no sean contraries a las estipulaciones de documentos precedentes, debiendo tenerse presentc que el solo hecho de prcsentar oferta implica el plena conocimiento y aceptaci6n incondicional en todas sus partes de Ia documentaci6n detallada precedentemente.

La documentaci6n d tallada en los puntas b) a e) inclusive, debera refrendarse en todos sus folios tanto por el Ente Concesionario como por el Adjudicatario, en por lo menos DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, sin perjuicio de acompafiar las capias de estos ejcmplares que fueren necesarias a los fines de Ia contrataci6n.

2) Se considerara documentaci6n accesoria Ia que se indica a continuaci6n:

a- La arden de ejecuci6n de los trabajos;

b-Et Acta de inicio de a bras;

c- El plan de obras y Ia curva de inversi6n aprobados

d-El Libro de 6rdenes de Servicio que imparta Ia Inspecci6n de Obra;

e-El Libro de Notas de Pedido;

f- Los pianos complementarios que el Ente Concesionario entregue at Contratista durante Ia ejecuci6n de Ia obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por el Ente Concesionario;

q- Las Aetas de recepci6n de a bras;

r- Los comprobantes de trabajos adicionales o de dificacion s ordenados par el Ente C

'-'"-

A TOPISTASDELSOLS.A. lnQ.I•tqodBIIZUda GtttfrteTknf(O

P<lgina 22

ARTICULO 39.- Transferencia de Ia P1·opuesta y del Contra to.

El Proponente y/o Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de su calidad de proponente, como asf tampoco podrA ceder ni transferir por cualquier titulo el Contrato de Locaci6n de Obra, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la aprobaci6n del Ente Conccsionario, previa autorizaci6n del OCCOVI.

El Contratista no podrA ceder, descontar y/o negociar en bancos, entidades financieras o cualquier otra instituci6n de credito, las factums y/o los certificados de prestaci6n de servicios, sin Ia previa aceptaci6n y aprobaci6n escrita del Ente Concesionario con autorizaci6n del OCCOVI.

ARTICULO 40.- Cambio de domicilio del Contratista.

En caso de modificarse el domicilio del Contratista durante Ia ejecuci6n del Contrato, aquCI esta obligado a comunicar sin demora a! Ente Concesionario, en fomm fehaciente, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en Ia jurisdicci6n de Ia Ciudad de Buenos Aires.

TITULO II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL CAPITULO!

ORGANIZACI6N DE LA OBRA

ARTICULO 41.- Orden de iniciaci6n.

Firmado el Contrato el Ente Concesionario clara Ia orden de iniciaci6n de los trabajos dentro de los diez (10) dfas corridos siguientes, memento a partir de Ia cual el Contratista queda obligado a comenzar los trabajos, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio de Obra que suscribinln el Ente Concesionario Ia Contratista y Ia Supervisi6n de OCCOVI.

El plazo contractual comenzara a correr a partir de Ia fecha en que se labrc el Acta de Inicio de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos, el Ente Concesionario, con Ia previa conformidad del OCCOVI, tendra derecho a Ia rescisi6n del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdcra Ia garantfa de cumplimiento del Contrato a favor de Ia DNV - OCCOVI y respondera por los dm1os y perjuicios causados.

Al momento de labrar el Acta de Inicio el Ente Concesionario controlani las p61izas de responsabilidad civil, p61izas de vehfculos y cquipos involucrados en Ia Obra; listado inicial del personal afectado a Ia Obra y exfunenes preocupacionales; requisites S.R.T y A.R.T, p6lizas de seguro de vida obligatorio, cumplimiento de !eyes y disposiciones de seguridad e higiene en el trabajo; requisites adicionales pedidos en el prcsente pliego y en el P.C.P , etc. (el detatle que precede noes taxativo).

Previo a Ia firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista debera presentar a Ia Inspecci6n de Obra, para su aprobaci6n, el Plan de Trabajo y Ia Curva de Inversiones Definitivos que resulte de ajustar el Plan de Trabajo y Ia Curva de Inversiones de Ia Oferta con las observaciones y el encuadre de sus fechas de iniciaci6n de los trabajos.

ARTiCULO 42.- Enh·ega de Ia zona de camino para Ja ejecuci6n deJa obl'a.

La lnspecci6n de Obra entregara at Contratista Ia zona de camino de emplazamiento de las obras a construirse, simuttaneamente con Ia firma del Acta de Inicio.

La entrega de Ia :zona de camino podra scr total o parcial, seg(m se establezca a! momento de firmar el Acta de Inicio. La entrega se efectuara mediante Acta, con un ejcmplar para cada una de las partes intervinientes.

En caso de ser necesario, en el mismo acto del Acta de Inicio se establecer{m fehaeientemente las tareas complementarias que

el Contratista debe realizar en Ia :zona objeto de esta entrega, asf como ellapso que abarcanin dichas actividades.

Las tareas de mantenimiento de rutina de Ia Concesi6n en Ia zona de Ia obra mientras se prest

Concesi6n (ejemplos: despeje de las calzadas, s ; , am ulancias y reposici6n de defe s

A DEL$QL$.A. lno.f•f SJlzud.l GatuteT«nlto

o servicios inherentes a Ia en caso de accidentes, el

Ptlgina 23

corte de pastas en zonas que no estan afectadas a las obras, Ia iluminaci6n de las calzadas, etc.) quedaran a cargo del Ente

Concesionario, salvo que expresamente se establezca en el P.C.P. que determinados trabajos queden a cargo de Ia Contratista

ARTICULO 43.- Replan teo de Ia obra.

El Contratista debera efectuar como primera tarea cl replanteo en Ia forma, el tCrmino y condiciones que establezca Ia Inspecci6n de Obra. Realizara el trazado, amojonamiento y verificaci6n de ejes de referenda, ejes lineales, lfneas municipales y niveles de referencia. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, as!como los provenientes del empleo de aparatos, cnseres, personal, etc., ser8.n por cuenta del Contratista.

Contempor3neamente, realizar8. un inventario vial del tramo que le ha sido entrcgado

La Inspecci6n de Obra controlarli y verificara el replantco de Ia obra y el inventario vial que prescntara el Contratista.

Una vez establecidos los puntas fijos por el Contratista y aceptados por Ia Inspecci6n de Obra el replanteo y el inventario vial, el Contratista sera responsable de su inalterabilidad y conservaci6n.

ARTICULO 44.- Alineacion y niveles.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de Ia autoridad local compctente Ia alineaci6n y los niveles correspondientes.

ARTiCULO 45.- Eo·roo·es de replanteo.

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquel, cualquiera sea su origen y sera corregido, demolido y/o reconstruido cualquiera sea su grado de avance, cuando se advierta el error. Los gastos de Ia readecuaci6n corren'in por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTiCULO 46.- Documentacion en obra.

Es obligaci6n del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar complete de Ia Documentaci6n Contractual, al que se ira agregando la documentaci6n accesoria especificada en el articulo 38, apartado 2).

ARTiCULO 47.- Sopooie Magnetico de Pianos

De todos los pianos que integran el Contrato, el Ente Concesionario entrcgara a! Contratista un ejemplar en soporte magnCtico y otro en soporte papel para su uso en Ia Obra.

ARTiCULO 48.- Pianos de detalle.

El Contratista preparara todos los pianos de detalle necesarios y, de cada uno de elias, entrcgara al Ente Concesionario dos capias para su aprobaci6n. Una vez aprobado un plano sacanl las capias que necesite para su uso y entregara al Ente Conccsionario el original en papel, acompaiiando ademas cl soporte rnagnCtico.

ARTICULO 49.- Pianos de obradoo·.

Sujeto a los terminos del P.C.P.• con anterioridad al inicio de los trabajos el Contratista sometera a Ia aprobaci6n de Ia

Inspecci6n de Obra su proyecto de obrador y ajustanl sus instalaciones a las observaciones formuladas por este.

Sera Ia Inspecci6n de Obra, junto con el OCCOVI, quienes definir{lllla posible ubicaci6n del mismo dentro de Ia zona de camino de Ia Concesi6n.

El equipamiento del obrador debera ser aprobado previamente por Ia Inspecci6n de Obra y su construcci6n se hanl conforme a lo establecido por el Decreta 91 1196, regulatorio de Ia actividad de la Construcci6n, en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Asimismo su aspecto debe ser agradable y construido con elementos en buenas condiciones.

·?!-·

La acci6n del Contratista, tanto en obradores como en Ia Obra propiamente dicha, cuidara de no afectar al media arribiente, Ia higiene y Ia seguridad. Para esto debera rcalizar el adecuado tratamicnto y disposici6n de los residues s6lidos, semis6lidos y lfquidos que se generen producto de las actividades, minimizar Ia cmisi6n de contaminantes co y qulmicos.

P8gina24

A TOPISTASDELSOLS.A.

lll!;J.ft'II}Ud B'IIZUtl.a

G tu:nteT&-nlto

EI Contratista, bajo su exclusive coste y responsabilidad, construirfl, mantendrfl y retirani del terrene todas aquellas instalaciones propias que requiera para Ia ejecuci6n de las obras contratadas, las que deberan cumplir con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

En todo memento, el flrea asignada para cl obrador debcni mantenersc adecuadamente limpia y ordenada y contara con Ia suficiente iluminaci6n y senalizaci6n nocturna. AI desplazar o retirar el obrador, el area ocupada por el mismo debeni quedar en similares condiciones a las que se recibi6. La limpicza y reacondicionamiento deberfl ser reatizada en forma inmediata a Ia movilizaci6n.

Es totalmente a cargo del Contratista Ia vigilancia de los equipos e instalaciones y el resguardo de los materiales que esten en los obradores durante las 24 horas del dia en todo el plazo de Ia obra, como asi tambitn sera a su exclusive cargo cualquier otro coste que origine Ia existencia del obrador.

ARTiCULO 50.Mantenimiento de Ia transitabilidad- SeiiaJizaci6n JWOVisoria.

El Contratista debeni asegurar Ia libre circulaci6n vehicular en todo tiempo y con cualquier condici6n clim<itica, para lo cual debeni presentar a Ia Inspecci6n de Obra una propuesta del Plan de Desvios y Seftalizaci6n de Obra que propene ejecutar y mantener, at cualla Inspecci6n lc podni efectuar observaciones. Dicha presentaci6n debe efectuarse con un lapso no menor a CINCO (5) dfas antes del inicio de los trabajos respectivos. La presentaci6n mencionada no Iibera al Contratista de Ia responsabilidad por daftos y perjuicios seglmlas !eyes vigentes.

Estani a cargo del Contratista el aporte de Ia mano de obra, equipos, m6viles, elementos de seguridad vial (carteleria, material reflective, balizas destelladoras con bateria, cones, y todo otro recurso necesario para Ia instalaci6n, mantenimiento y remoci6n), el consume de energia elCctrica y/o combustible a emplear en Ia seftalizaci6n luminosa que se utilice para Ia seguridad de Ia obra, desvios y obrador.

Estara asimismo a cargo del Contratista el labrado de aetas de constataci6n notarial del estado de sefializaci6n vial de Ia zona de obra y los desvios, aetas que deber<in mantcncrse con informaci6n actuali7.ada a lo largo de Ia cjecuci6n de las obras.

Dichas aetas deber<in ser archivadas porIa Contratista en forma cronol6gica y par sector de obra y en su caso seran utilizadas como constancia probatoria para el supuesto de accidentes y reclamos consecuentes.

Dicho archive estara a disposici6n del Ente Concesionario y sera entregado a este Ultimo at recepcionarse Ia obra objeto del contrato.

La ejccuci6n de los trabajos para Ia instalaci6n los desvios y sus posteriores rnodificaciones y retire, estar<in a cargo del Contratista, por lo que los costos y gastos que Ia ejecuci6n de tales trabajos genere deber<in formar parte del precio que oferte el Proponente.

ARTiCULO 51.- Vigilancia, segul'idad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de Ia vigilancia continua de Ia obra para prcvenir robes o deterioros de los materiales, estructuras u otros bicnes propios o ajenos, se extiende a todo lo relative at servicio de prevenci6n de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o del Ente Concesionario o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos.

La adopci6n de las medidas a las que sc alude preecdentementc no eximini al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en Ia obra trabajen varies Contratistas se determinara Ia responsabilidad de cada uno

El Contratista deberA cumplir con las Nonnas de Seguridad e Higiene vigentes.

Desde el comienzo basta Ia terminaci6n completa de los trabajos cstara a cargo del Contratista el cuidado de Ia totalidad de Ia

Obra, como as[ tambien los equipos de trabajo afectados, tanto permanentes como provisionales.

Todos los equipos que el Contratista utilice en Ia zona de Ia obra debcr<in cumplir con lo establecido por el Decreto PEN No

911/96 y estar sujetos a Ia aprobaci6n par parte de Ia Inspecci6n de Obra y deber<in contar con sus correspondientes

elementos de sefializaci6n (flechas, luces, balizas luminosas y giratorias, bandas reflectivas, alarmas de retroceso, etc.). Estes elementos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista tomara a su tiempo todas las disposiciones y las precauciones del caso a fin de evitar accidentes personates o daf\os a las propiedades del Ente Concesionario y de Ia DNV-OCCOVI, aunque esos accidentes o daiios scan causados porIa acci6n de los elementos o causas cventuales.

Las defensas y otros elementos a disponer en obra para garantizar Ia scguridad en los trabajos sera responsabilidad del

Contratista.

La programaci6n de los trabajos debera prevcr que 10 queden Qaches y/o excavaciones y/ u oO

pudieran afectar Ia normal y segura circulaci6n de] ra11S v;tu ar y pca to n a l.?- f::;::J;;:,..r

A TOPISTA$0ELSOLS.A. lnq.l,t()tld B1ltud

!let lteTbenJ(o

Ptigina25

De resultar esto impracticable, se realizan\ Ia adecuada sei\alizaci6n, cerrando e identificando los sectores riesgosos.

Antes de iniciar ct,alquier actividad, el sector de Obra estan\ delimitado, debiendo el Contratista contar con la autorizaci6n de ingreso a calzada por parte del Ente Concesionario. El ingreso al sector de Ia obra dcben'i. ser desde colectoras salvo que clio no fuera posible o conveniente, en cuyo caso se podn'i. viabilizar un acceso desde calzadas principales con los resguardos del caso.

Durante Ia ejecuci6n de los trabajos Ia limpieza se han\ diariamente. Una vez terminada Ia Obra y antes de Ia Recepci6n Provisoria de Ia misma, el Contratista estani obligado a ejecutar, adenuls de Ia limpieza predicha precedentemente indicada, otra de cafficter general y entregar Ia zona de camino.

El Contratista deben'i. mantcner permancntemcntc durante el periodo de ejecuci6n de los trabajos, el balizado y Ia sefializaci6n correspondiente, en perfecto estado de funcionamiento,fa fin de prevenir accidentes viales.

Estas instalaciones como asf tambiCn cualquier modificaci6n que se realice sabre Ia misma seran verificadas y supervisadas por el personal de Seguridad Vial del Ente Concesionario, dcbiendo scr infonnadas y aprobadas previamente por el Ente Concesionario.

Todos los dispositivos a emplear sen'i.n legibles y visualizados tanto de dfa como de noche y bajo distintas condiciones climaticas.

Las distancias de los avisos y carteles de los lugares de trabajo estarftn acordes con Ia posibilidad del trazado, a fin de que el trftnsito sea alertado con Ia anticipaci6n necesaria para tales anuncios.

El Contratista deberA disponer de banderilleros provistos con los elementos seguridad necesarios para el movimiento de los equipos cuando ingrcsen y salgan de Ia obra.

Todos los cquipos y camiones que esten afectados a Ia obra deberan estar equipados con sefializaci6n mediante bandas reflectivas y balizas luminosas y alarmas senoras a! retroceder, scg(m defina Ia lnspecci6n de Obra. Los elementos de seiializaci6n de los equipos deben'i.n ser provistas por el Contratista a su cargo.

Todos los equipos con carga que entren y salgan de Ia zona de obra y circulen por Ia concesi6n del Acceso Norte, deberan cumplir los siguientes requisites:

• Mantener actualizado el registro de datos

• Llevar ellogo de Ia empresa Contratista

• Tener los seguros obligatorios contra terceros vigentes

• que nose exccdan las cargas maxi mas vigentes seglln Ley N° 24.449 de Transito y Seguridad Vial y su Decreta

Reglamentario N° 779/95 y modificaciones correspondiente.

En caso de constatarse Ia violaci6n a estas rcgulaciones, Ia lnspecci6n de Obra procedera a Ia aplicaci6n de multas. El P.C.P. podffi requerir otras o mayores obligaciones a las aquf previstas en materia de seguridad vial.

ARTiCULO 52.-Construcciones provisorias.

Los dep6sitos, galpones, oficinas, tinglados y en general todas las constmcciones provisorias que requiera cada obra, ya sea para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, deber3n ser provistos por el Contratista y deberAn contar con Ia aprobaci6n del Ente Concesionario.

Preferentemente deben ser nuevas y sin uso y senln instalados y mantenidos por el Corttratista en perfecto cstado de limpieza y conservaci6n, estando tam bien a su cargo el alumbrado y Ia provisiOn y distribuci6n de agua a los mismos.

A Ia terminaci6n de Ia obra, sen'i.n dcmolidos y retirados por el Contratista, dejando el Iugar en elmismo estado en que se rccibi6, salvo otra indicaci6n establecida en el P.C.P.

Atento las limitaciones de superficie en los lugarcs de ejecuci6n de Ia Obra, el Contratista debeni prevcr en su oferta Ia necesidad de tener que conseguir, por su cucnta y cargo, los lugares de asentamiento de las mencionadas construcciones provisorias.

Para el caso de instalarse fuera de Ia zona de camino, el Contratista debeffi gestionar a su cargo y costa las autorizaciones municipales correspondientes.

ARTICULO 53.- Oficina pal'a Ia Inspecci6n de Obra.

P{lgina 26

El Ente Concesionario tomara a su cargo todos los costos de oflcinas de Ia Tnspecci6n de Obra. El P.C.P podrA requerir a los Contratistas Ia instalaci6n de oficinas complementarias y su mobiliario y equipamiento necesario para el funcionamiento de Ia Supervisi6n de Obra cuando se trate de obras de plazo prolongado y montes significativos.

ARTiCULO 54.- Movilidad para Ia lnsJlecci6n de Obra.

El Ente Concesionario tomara a su cargo todos los costos de movilidad de Ia Tnspecci6n de Obra. No obstante, el P.C.P podra requerir a los Contratistas entregue a su coste y cargo algunas movilidades complementarias para Ia Supervisi6n de Obra cuando se trate de obras de plazo prolongado y montos significativos .

ARTiCULO 55.- Sistema de Comunicaciones de Obra

El Ente Concesionario tomarA a su cargo todos los costos de comunicaciones de obra a utilizar porIa Inspccci6n de Obra.

No obstante, el P.C.P podn\ establecer que un detcrminado Contratista deberA suministrar un sistema de comunicaci6n alternative para uso exclusive de Ia Inspecci6n de Obra y tcndra a su cargo los gastos que irrogue su uso, desde Ia fecha de inicio de obra y durante ellapso indicado en dicho pliego.

ARTiCULO 56.- Dafios a personas y bienes- Interferencias.-

EI Contratista tomarA todas las disposicioncs y precauciones necesarias yen su caso las que indique Ia Inspecci6n de Obra, para evitar dm1os a las personas que dcpendan de el, a las del Ente Concesionario y/o Inspecci6n de Obra destacados en Ia Obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos dalles de Ia operaci6n de los cquipos o personas, y/o de Ia acci6n de los elementos o de causas eventuates. Si esos dafios se produjeran, el Contratista sera responsable por el resarcimiento de los dm1os, sin perjuicio de proceder a Ia inmediata reparaci6n de todo lo dafiado en cuanto pudiera afectarse Ia seguridad del trftnsito y/o de los usuaries.

Estas responsabilidades subsistinln por causas originadas hasta Ia Recepci6n Provisoria de Ia obra y durante Ia ejecuci6n de los trabajos complementarios que se realicen en el perfodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debenl contar con una p61iza de seguros por responsabilidad civil afectada a Ia obra, conforme a lo indicado en el incise d) del articulo l 06.

El Ente Concesionario podrft retener en su poder, las sumas que adeudara el Contratista y el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes por parte del Contratista.

En caso de que cl Contratista no abone las indemnizaciones, el Entc Concesionario podnl abonar las mismas utilizando los importes retenidos al Contratista o ejccutando las garantias sustitutivas de los fondos de reparo.

El Ente Concesionario podr3. celebrar acuerdos econ6micos con los usuaries y vecinos de Ia concesi6n a cargo de este, derivados de dafl.os producidos, a juicio del Ente Concesionario, por el obrar negligentc y/o culpable y/o doloso del Contratista y/o sus dependientes, subcontratistas o empresas vinculadas, con cargo a las garantfas presentadas por el Contratista

El Contratista sera exclusive responsable por los reclamos derivados de Ia ejecuci6n de las Obras, incluyendo aquellos reclamos de los subcontratistas, proveedores, vecinos o terceros en general atinentes a obligaciones impositivas, laborales, resultantes de Ia seguridad social de estes (iltimos.

Interferencias:

Dentro de Ia zona de camino de Ia concesi6n vial a cargo del Ente Concesionario existcn numerosas redes de distintos servicios (agua, energia, cloaca, gas, telefono, cables de video y comunicaciones, etc.). Estes servicios pueden ser propios del Ente Concesionario o de terceros.

El Contratista no puede realizar ningUn tipo de excavaci6n o movimiento de suelos sin antes haber advertido de ello a Ia lnspecci6n de Obra.

Dado que los pianos de ubicaci6n de redes pueden adolecer de errores, el Contratista, previo a Ia ejecuci6n de los trabajos, debeni veriflcar mediante cateos las instalaciones declaradas por las Empresas prestadoras de Servicios.

Cualquier dafio que se produzca a las instalaciones existentes sera responsabilidad del Contratista y el coste de los dafios y perjuicios originados correnin por cuenta y cargo del mismo.

La gesti6n administrativa ante los organismos y/o concesionarios de servicios pUblicos para Ia informaciOn y/o remoci6n de interferencias cntificar

2we

A TOPISTASDfLSOLSA lnQ.f.1')UdBJitUdol Geuut T nl(<lo

Ptigina27

Los costos para Ia remoci6n o relocalizaci6n de servicios se incorporaran como adicionales de obra at alcance del contrato suscrito con el Contratista, salvo que se encontraran ya prcvistos c incluidos en el alcance original de Ia obra ejecutar.

Los trabajos y gestiones que debao ejecutarse por Interfcrencias se regirtin por lo dispuesto en el Articulo 12 del Anexo de las pautas de ejecuci6n del Reglamento de Gesti6n de las Obras.

ARTiCULO 57,w Infracciones admini·strativas.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias emanadas de autoridad competente, vigentes en el Iugar de las obras, sean nacionales, provinciales o municipales y sera responsable por las multas y resarcimientos a que dieran Iugar infracciones cometidas por Cl o su personal.

En el caso que el Contratista no abonare las multas y resarcimientos que se encuentren firmes, el Ente Concesionario podr3 descontar dichos importes de Ia certificaci6n de obra que se realice, o de cualquier crCdito pendiente de pago.

ARTICULO 58.- Limpieza de Ia obra.

Es obligaci6n del Contratista mantener en Ia obra y en el obrador· una limpieza adecuada a juicio de Ia Inspccci6n de Obra y mantener el obrador y Ia zona de camino tibre de residues y materiales o liquidos, contaminantes o no. En caso de producirse derrames deber3n contar con sistemas ad hoc para disposici6n final de residues en lugares autorizados JX>r las autoridades competentes con los certificados de habilitaci6n respectivos.

A Ia terminaci6n de los trabajos dcbera cntregar Ia Obra y Ia zona de camino en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residues ni equipos afectados a Ia Obra, en el mismo estado que lo recibi6,

Para constatar esta Ultima circunstancia junto con Ia presentaci6n del inventario vial cl Contratista deberA labrar un acta de constataci6n conjuntamente con Ia Inspecci6n de Obra, respecto del estado de Ia zona de camino que recibe, Ia cual sera a su costo, debiendo entregar una copia certificada de dicha acta at Ente Concesionario.

Queda entendido que el sitio de los trabajos y los desvfos a cargo de cada Contratista dcben qucdar limpios en forma diaria. La limpieza final de Ia obra incluirU todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de Ia ejecuci6n de los trabajos.

ARTICULO 59.- ProvisiOn de agua, energfa eh ctrica y gas.

El agua debe ser apta para Ia ejecuci6n de Ia Obra y sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los gastos por ese concepto.

El Contratista debenl proveer agua potable para las instalaciones sanitarias del personal de obra.

La energfa etectrica y/o el gas sertin solicitados por el Contratista a Ia Empresa prestataria del servicio en Ia zona, pudiendo asimismo utilizar equipos generadores electricos propios, quedando a su cargo Ia ejecuci6n de las instalaciones necesarias desde Ia conexi6n de Ia red pUblica o del equipo propio hasta ellugar de uso.

Seran a su cargo los gastos, dcrechos y cl consumo que por esos conceptos generen, para lo cual debera respetar las normas de seguridad aplicables para ese tipo de instalaciones.

ARTICULO 60.- Pl'ol'l'oga del plazo de obl'a.

A pedido del Contratista, el Ente Concesionario, con Ia autorizaci6n previa del OCCOVI podn'i acordar una pr6rroga de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de Ia soluci6n de dificultades tCcnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de Ia Obra; 3) caso fortuito ode fuerza mayor conforme las disposiciones de Ia Ley N° 13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista; 5) demoras ocasionadas por otros Contratistas los cuales sean aceptados a su solo juicio por el Ente Concesionario; 6) contlictos gremiales de caracter general;

7) por siniestros ajenos a Ia responsabilidad del Contratista; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del Ente Concesionario, haga procedente el otorgamiento de Ia pr6rroga.

La solicitud de pr6rroga dcbera presentarse al Entc Concesionario en el plazo de TREINTA (30) dfas corridos contados desde

Ia producci6n del hecho ode Ia causa que las motiva, transcurrido el cual podn\ no ser tomada en consideraci6n.

El Ente Concesionario podrU tramitar de oficio Ia ampliaci6n del plazo contractual cuando Ia causa o hecho determinante de

Ia demora le sea imputable, sin necesidad de Ia presentaci6n previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dfas corridos de otorgada una pr6rroga Ia Contratista a s curva de inversi6n al nuevo plazo, modific<'indol olamente partir de Ia fecha en que

A TOPISTASDELSOLS.A. lntJ. fo11}UdBIIZUd OettuteTknlto

a el plan de tmbajos y Ia uo el heeho que origin6 Ia

PAgina 28

pr6rroga, sometiendo el nuevo Plan a Ia aprobaci6n del Entc Concesionario, quien requerini Ia correspondiente autorizaci6n al OCCOVI, lo cual permitini a este (litimo estimar el Flujo de Ingresos del RAE afectado a Ia Obra.

CAPITULO II DIRECCIONDEOBRA

ARTICULO 61.- Rep•·cscntante Tecnico.

El Contratista propondni, en calidad de Representante Tecnico, a un profesional con experiencia en Ia especialidad que se indique en el P.C.P., conforme el tipo de obra a ejecutar, cl que debenl ser aprobado por el Ente Concesionario previo a su designaci6n.

El Representante Tecnico tendni a su cargo Ia conducci6n de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir

6rdenes de Ia Inspecci6n de Obra, notificarse de 6rdenes de Servicio y darles cumplimiento.

La firma del Representante Tecnico obliga a! Contratista ante el Ente Concesionario.

En caso de infracci6n a las obligaciones emergentes de este articulo en que incurriere el

Contratista, Ia lnspecci6n de Obra lo han\ pasible de Ia multa que prevea el presente Pliego y/o el P.C.P..

En caso de reiteraci6n de cste tipo de infracciones y si el Ente Concesionario Io juzga conveniente, el Contratista deber3 proceder at inmediato reemplazo de su Representante Tecnico y proponer el sustituto, que debera ser debidamente autorizado por el Ente Concesionario previo a su designaci6n por el Contratista.

El personal designado como Representante TCcnico deber8 tener Ia presencia en obra que indique el P.C.P..

Para Ia aceptaci6n del Representante Tecnico por parte del Ente Concesionario, el Contratista prcsentara el curriculum del profesional propuesto.

El Representante Tecnico ejercera las atribuciones y responder3 por las obligaciones a cargo del Contratista, no pudiendo este Ultimo discutir Ia eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante TCcnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

La designaci6n del primer Representante TCcnico deber8 merccer Ia aprobaci6n del Ente Concesionario antes de Ia firma del Acta de lnicio de Obra. A tal efecto, su curriculum debe venir acompafiado del correspondiente poder otorgado por el Contratista.

Toda justificaci6n de inasistencia del Representantc TCcnico se hart\ por cscrito ante Ia Inspecci6n y el Ente Concesionario podni aceptar o rechazar las causales aducidas por aquetlos, debiCndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio.

En su ausencia, durante el plazo que Ia misma sc produzca, deber8 ser reemplazado por un profesional de Ia Ingenieria capacitado, previamentc aceptado por el Ente Concesionario.

Toda notificaci6n hecha a! sustituto, en ausencia del Representante TCcnico, tendra el mismo valor que si se hubiese formulado at Contratista en forma directa, oblig3ndolo a todo cvento.

En ninglin caso dicho sustituto podni observar pianos y 6rdenes impartidas porIa lnspecci6n, todo lo cual sera exclusive del

Contratista ode su Representante TCcnico.

Todas las instrucciones que reciban los Representantes TCcnicos por parte de Ia Inspecci6n seran consideradas como impartidas al Contratista.

El Representante Tecnico debeni actuar en las mediciones mensuales y finales.

Toda modificaci6n de obra y an31isis de precios debenl scr suscripta por el Representante Tecnico ademas del Representante

Legal o Apoderado del Contratista.

Toda presentaci6n de car8.cter TCcnico debera ser suscripta por el Representante Tecnico.

Toda ausencia del Contratista o su Representante TCcnico que no obedezca a razones justificadas, ajuicio della lnspecci6n, dar8 motivo a Ia aplicaci6n de Ia multa establecida en et P.C.P, computada por cada dfa de au sene'

El importe de estas multas se retendr3 mensual mente de cada certificado.

9lng;.fotQzUdB.IIIULtb

P8gina 29

Gewlt6T6enlto

La InspccciOn, a su solo juicio, podnl ordenar al Contratista el reemplazo del Representante TCcnico o de su sustituto, cuando asi lo entendiere conveniente.

El Contratista se encuentra obligado a respetar el dcrecho del Entc Concesionario de rechazar o pedir Ia sustituciOn del profesional propuesto.

ARTICULO 62.- lnspecci6n de obra.

La Inspecci6n de Obra estarti a cargo del profesional o los profesionales que designe el Ente Concesionario, quien comunicarti por nota al Contratista cutiles son las personas autorizadas para actuar en Ia tarea de Inspecci6n de Obra.

El Contratista y su personal cumplirtin las instrucciones y Ordenes impartidas por cl Inspector de Obra y/o las personas que C.ste designe por escrito. La inobservancia de esta obligaci6n o los actos de cualquier indole que perturben Ia marcha de Ia Obra, harAn pasibles al Contratista de las penalidades establecidas por el P.C.P. pudiendose disponer Ia inmediata expulsiOn del recinto de los trabajos del personal responsable de los incumplimientos.

Las funciones de Ia Inspecci6n de Obra sertin:

a) Dirigir y verificar el desarrollo del Proyecto Ejecutivo por parte del Contratista,

b) Conformar los pianos conforme a obra, documentos tCcnicos, muestras de materiales y listado de personal y equipos, que el Contratista presentara seg(m lo establecido en Ia documentaci6n contractual, asi como tambien las adccuaciones tecnicas del proyecto, que surjan durante Ia ejecuci6n del Contrato.

c) Verificar el cumplimiento de Ia metodologfa para asegurar Ia calidad de los trabajos propuesta por el Adjudicatario en los documentos de Ia Propuesta.

d) Auditar el cumplimiento de las normativas vigentes en el proceso de ejecuciOn de las obras.

e) Informar acerca de los incumplimientos contractuales detectadosj intimando a proceder a su subsanaci6n.

t) Disponer Ia suspensi6n inmediata de Ia ejecuci6n de las obras si se constataran incumplimientos contractuales que asi lo requieran.

g) Disponer Ia aplicaci6n de penalidades a! Contratista, en caso de no haber dado cumplimiento a Ia correcciOn y/o erunienda de errores sustanciales.

h) Coordinar Ia planificaciOn de fechas de implementaci6n de los periodos de Ia habilitaci6n de Ia obras, previo a Ia

RecepciOn Provisoria, si asf correspondiera.

i) 1m partir las 6rdenes de Servicio.

j) Conformar los documentos tecnicosj muestras de materialesj Iistado de equipos y pianos conforme a obra que el Contratista presentara scg(m lo establecido en Ia documentaci6n contractual.

k) Ejecutar toda otra tarea a cargo de Ia Inspccci6n y/o del Ente Concesionario establecida en los Documentos Contractuales. I) Solicitar at Contratista, en caso necesario, lo siguiente:

1) El suministro de Ia informaciOn que considere conveniente en todo lo atinente a Ia obra.

2) El cumplimiento de las especificaciones tecnicas de sistemas constructivos y operatives durante el desarrollo de

Ia a bra.

3) El cumplimiento del Plan de Trabajos yj de existirj sus modificaciones aprobadas.

4) La entrega de muestras de materiales determinados.

5) La ampliaci6n de datos de las especificaciones tCcnicas de materiales de especial importancia.

6) La reatizaci6n de estudios y entrega de informes de ensayos de sistemas!materiales, etc..

7) La entrega de documentaci6n tCcnica adicional a Ia ya aprobada a! momenta de inicio de las obras y referida a aclaraciones y/o resoluci6n de ingenieria de detalle del Proyecto Ejecutivo.

ARTiCULO 63.6rdenes de servicio y observaciones de Ia IUS(lecci6n.

Todas las Ordenes de Ia Inspecci6n de Obra y tambiCn las observaciones, cuando su importancia lo justifiquej seran cronol6gicamente consignadas por escrito en un Archive de Ordenes de Servicio fotiado port ' 'cado por el Inspector de

Obra.

lnl].. l•t!JUd B1lzud• Geteut,.Tbml <>

PAgina 30

El original finn ado sera retirado y quedanl en poder del Contratista, el duplicado con Ia constancia de recepci6n sera retirado y quedanl en poder del Ente Concesionario y el triplicado se mantendra en el libro que quedara depositado en Ia oficina de Ia Inspecci6n de Obra.

El Representante TCcnico debenl notificarse de toda Orden de Servicio en forma inmediata cuando asf lo requiera Ia Inspecci6n de Obra o de no requerirlo esta (Jltima, en el dfa de Ia fecha de su emisi6n o como maximo dentro de las Veinticuatro (24) horas siguientes de dicha fecha.

Se considerara que toda Orden de Servicio csta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificaci6n de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en Ia misma se hiciera manifestaci6n de ello expresamente.

El Representante TCcnico, al notificarse de una Orden de Servicio podni asentar su reserva at cumplimiento de Csta. En esc caso, Ia obligatoriedad de cumplir Ia Orden de Servicio queda suspendida por TRES (3) dlas habiles, plazo dentro del cual cl Representante TCcnico debe exponer los fundamentos de su objeci6n al cumplimiento, pudiendo ampliar dichos fundamentos dentro de los siguientes SIETE (7) dlas lu\biles. Este plazo podra ser ampliado por Ia lnspecci6n de Obra scgun las circunstancias. Si Ia Inspecci6n de Obra, en cualquier memento a partir de Ia notificaci6n firmada con reserva, reitera Ia Orden de Servicio, aquetla debenl ser cumplida por el Representante TCcnico sin mas dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente corresponda reconocer al Contratista, en virtud de lo que por intennedio del Representante TCcnico hubiere peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados precedentemente.

El Representante TCcnico debeni asentar y archivar por escrito los requerimientos que efectUe el Ente Concesionario por intermedin de Ia Inspecci6n de Obra asi como tam bien los propios pedidos que formule en representaci6n del Contratista.

La parte que debe recibir Ia comunicaci6n, debera asentar en su copia la fecha y hora en que se notifica, debiendo arbitrar las partes lo necesario para que durante los dfas en que se desarrollen actividades haya un Representante de los nombrados, para ese cometido.

Las notas y sus archives deberan permanecera disponibles para ambas partes.

Todos los acuses de conocimiento de las comunicaciones deben formalizarse mediante firma con aclaraci6n de Ia misma

En caso de reemplazo el sustituto debera firmar con su firma y sus datos y agregar Ia leyenda "en reemplazo de ....." adjuntando el nombrc del personal reemplazado.

El Representante TCcnico debenl suministrar toda Ia documentaci6n imprescindible y Ia informaci6n adicional que, de acuerdo al objeto del Contrato, sean necesarias o convenientes para Ia correcta ejecuci6n del mismo.

El Representante TCcnico dcbera infonnar por escrito al Ente Conccsionario, con Ia dcbida anticipaci6n, toda circunstancia que con relaci6n a Ia ejecuci6n de los trabajos afecte directa o indirectamente a! mismo.

El Ente Concesionario podnl, ademHs, mandar a ejecutar en cualquier memento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciendose su importe del primer certificado que se extienda o bien ejecutando el fondo de reparo.

Asimismo, el Contratista debera llevar un Libro donde el profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene deje constancia de las actuaciones realizadas.

Este libro debera estar a disposici6n del Entc Concesionario cuando sea requerido, para su verificaci6n, debiendo estar debidamente guardado.

En caso de extravfo, robo o dafio, tal circunstancia debe ser comunicada dentro de las 48 horas de ocurrido el evento at Ente

Concesionario con copia de Ia denuncia correspondiente,

ARTICULO 64.- Notas de pedido. Pal'te Dial'io.

Todas las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes de cualquier indole del Contratista seran cronol6gicamente consignadas por escrito en un Archivo de Notas de Pedido foliado por duplicado, por el Inspector de Obra.

El original finnado sera retirado y quedar8. en poder del Contratista, el duplicado con Ia constancia de recepci6n sera retirado y quedara en poder del Ente Concesionario

Cuando nose establezcan expresamente plazas en el prcsente Pliego o en el P.C.P., las respuestas u observaciones deberan ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el hecho que las motive.

El Contratista debera fundarlas debidamentc con determinaci6n de valores, especies, etc., en el plazo de CINCO (5) dias corridos a partir de Ia presentaci6n del rcclamo y/u observaci6n formulados.

El Contratista debeni llevar un Parte Diario que sen\ entregado a Ia lnspecci6n de Obra, n

Tecnico, confeccionado conforme a lo establecido en el Articulo 81 del presente Pliego.

flJu{J.f•1ozudBtlt.UeL-fol

do por el Representante

PAgina 31

G««JteT6enf(O

Asimismo, scmanalmente, el Contratista infonnanl a Ia lnspecci6n de Obra el avance real de los trabajos respccto del Plan de

Trabajo vigente a cse momento.

ARTiCULO 65.- Interpretaci6n de Ia documentaci6n tCcnica.

El Contratista es responsablc de Ia correcta interpretaciOn de los pianos para Ia realizaci6n de Ia Obra y responden\ de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretaciOn durante Ia ejecuci6n y conservaci6n de Ia rnisma hasta la Recepci6n Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en Ia documentaci6n tt':cnica, tiene Ia obligaci6n de sefialarlo a Ia Inspecci6n de Obra antes de iniciar el trabajo.

Esta, de considerarlo pertinentc, indicani al Contratista que se efectUen las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no lo sefialara oportunamente, serAn a su cargo los trabajos que fueran necesarios ejecutar para corregir las fatlas. Dichos trabajos no podrtin justificar ampliaciones de plaza.

Si en Ia interpretaciOn del Contrato bajo su faz tecnica surgieran divcrgencias, estas sertin resueltas por el Ente

Concesionario, cuyas decisiones scn'in definitivas respecto a Ia calidad de los materiales y de Ia ejecuci6n de Ia obra.

ARTiCULO 66.- Discrepancias entre documentos integrantes del Contrato.

En caso de aparccer discrepancias o contradicciones entre las difercntes partes del Contrato, se procederti como sigue: 1) Si es evidente un error sen\ corregido par el Ente Conccsionario donde se encuentre; 2) si noes aplicable esc procedimiento, los documentos primartin en cl siguiente arden:

a.Contrata.

b.- 6rdenes de Scrvicio. c.Circulares Aclaratorias

d·Ptiego de Especificaciones Tb:nicas e.- Pianos generales y de deta\le

f.- Pliego de Condiciones Particulares. g.- Pliego de Condiciones Generales.

h.- El Contrato de Concesi6n del Ente Concesionario en lo que aptique a Ia ejecuci6n de las Obras. el cual, por su volumen, podrti ser consultado por el Proponente en las oficinas del Ente Concesionario, para su eventual consulta

i- La Ofcrta declarada adjudicataria en todos aquetlos aspectos que no scan contraries a las estipulaciones de documentos precedentcs debiendo tcnerse presente que cl solo heche de presentar oferta implica el plena conocimiento y aceptaci6n incondicional en todas sus partes de Ia documcntaci6n detallada precedcntemente.

j-, Par analogia, Ia Ley N° 13.064 y sus modificatorias.

k.- Ley N° 24.449 y Decrctos reglamentarios y sus modificatorias.

1- Principios jurfdicos de derecho administrative

Con relaci6n a los pianos, en caso de discrepancias entre Ia dimensiOn apreciada a escala y Ia expresada en cifras o tetras, prevalecen\ esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra cxpresada en mlmeros y Ia expresada en letras. prevalecer8. esta Ultima. En caso de diferencia entre los pianos de dctalle. los pianos tipo y los generales, priman'in en este arden.

Por Ultimo, las notas y observaciones en los pianos y planillas, priman sobre las dcmas indicaciones consignadas en los mismos.

ARTICULO 67.- Plan de Cali dad- lnfonnes.

J"'"'

Los trabajos debcrtin quedar terminados enteros, completes y adaptados a sus fines y Ia falta de menci6n expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de Ia obligaci6n de realizarlos ni lc da derecho at pago de adicional alguno.

Previo a Ia firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista deberti prcsentar un Plan de Contr I Calidad a llevar adelante

durante Ia ejecuci6n de Ia obra para garantizar :·• ill '"'""' '"'" oOO "'roOOOo·

lnspecci6n de Obra y puesto a considcraci6n del Q QVI .

/;.t

A JOPISTA$DELSQL$.A. klO.fo190dB•Izuefa Gtttut6Te<nl o

Pagina 32

La inspecci6n de Obra sc cncargara del seguimiento del Control de Calidad y tendra fibre acceso a todas las instalaciones del Contratista relacionadas con Ia obra. De igual forma, cl OCCOVI tendnllibre acceso a todas las instalaciones del Contratista, pudiendo intervenir si considera que Ia Contratista se aparta de los planes de caUdad establecidos

El Contratista debenl proponer, junto con su oferta, Ia ubicaci6n de dos (2) lugares posibles de ensayo de rnateriales. Los mismos deberan contar con personal de comprobada idoneidad en Ia ejecuci6n de ensayos y con los certificados de calibraci6n de las m<iquinas de ensayo a utilizar.

El Contratista dispondra, dentro de Ia Zona de Obra, de un Iugar a resguardo de Ia intemperie en el que se pueda guardar las muestras de materiales, a Ia espera de su retiro para ser ensayadas.

La contratista tamara muestras de todos los materiales que intervendran en Ia ejecuci6n de Ia Obra, ensayandolos de modo de verificar el cumplimiento de las especificaciones. Los resultados de los mismos seran entregados semanalmente a Ia lnspecci6n.

La Inspecci6n en cualquier memento podr3 verificar los valores informados por el Contratista y, de rnanera independiente, realizar los ensayos que estime conveniente para verificar Ia calidad de los materiales en general.

El Contratista tendra a su cargo todos los ensayos del Control de Calidad, tanto los realizados por personal propio, como los exigidos porIa Inspecci6n, que podr8n ser enviados a laboratories externos a pedido del Ente Conccsionario o del OCCOVI, con cargo a! Contratista. Este costo debenl estar prorrateado dentro de todos los precios unitarios del Contrato.

La Inspecci6n autorizanl el tipo de equipo a utilizar en cada tarea, de forma de no perturbar Ia estructura existente. La provisiOn de Honnig6n sera rcalizada por una empresa que posea Certificado de Calidad ISO 9001-2000.

El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad de concluir cada etapa constructiva, por escrito y en forma

indubitable que los trabajos, materiales y proccdimientos constructivos empleados se ajustan a todos los requerimientos de caUdad explicita o implfcitamente requeridos en Ia documentaci6n que integra el Contrato, interprctados seg(m las reglas del arte y, en su caso, de conformidad con las 6rdenes de servicio cmanadas de Ia Inspecci6n de Obra. A tal efecto, dcbera presentar semanalmente un informe, en un todo de acuerdo con el Plan de Catidad de Ia Obra conforme lo previsto en el Artfculo 71 del presente Pliego, que deber8 contener un resumen de los ensayos efectuados. indicando progresivas, ubicaci6n respecto at eje, valores alcanzados, espesorcs de capa y cl cumplimiento de los aspectos rclacionados con Ia terminaci6n superficial, condiciones geometricas y/o g31ibo.

Dicha declaraci6n .de calidad se han\ bajo Ia responsabitidad exclusiva y solidaria del Contratista y del Representante

Tecnico.

La omisi6n de Ia declamci6n de calidad y/o el listado requerido precedentementc, sera motivo suficiente para Ia no tramitaci6n del certificado mensual correspondiente.

En el case de que se detecten errores u omisiones en la declaraci6n y/o en el listado prcsentado, los rnismos deber8n ser subsanados de conformidad de Ia Inspecci6n de Obra, para poder continuar el tn'imite de aprobaci6n del certificado en cuesti6n.

El control de calidad establecido anterionnente se haec extensive, a los rnateriales a emplear en Ia ejecuci6n de los trabajos.

CAPITULO Ill

PERSONAL DE OBRA ARTiCULO 68.- Salal'ios.

El Contratista abonani a todo su personal salaries iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y clara cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas socialcs.

El Contratista presentad a\ Ente Concesionario, previa a cmitirse cada Certificado de Obra y/o a su rcquerimiento, toda documentaci6n comprobatoria del mes inmediato anterior que acredite fehacientemente el estricto cumplimiento relative al pago y/o dep6sito de los salaries, haberes, beneficios y cargas sociales que correspondan at personal a sus 6rdenes, permitiendo una identificaci6n de los correspondientes a Ia n6mina de personal dedicado at cumplimiento de sus obligacienes en los trabajes realizados para cl Ente Conccsionario.

Asimismo, el pago de cada certificado mensual de obra esta condicionado a Ia prcsentaci6n. p comprobantes de dep6sitos por aJXJrtes previsionales y fondo de desempleo, correspondient

"""'"""""'"' k

A Dfl$0L$.A.

1110.f•1(}U(t Btlzttdlo

GH«JteTffni(O

te del Contratista, de los mes prccedente al de los

Pagina 33

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos en esta materia por parte del Contratista no dad_ derecho a Cste a reclamaci6n alguna, ni corrertin intereses por el retardo.

El Contratista deberti prescntar, para aprobaci6n del Ente Concesionario, un listado complete de todo el personal, indicando apellido, nombres, n(uncro de CUlL, categorfa y cspecialidad que trabajarti en Ia Obra.

El Contratista deberti procedcr a Ia inscripci6n de sus empleados y dependicntes en tiempo y forma, con absoluta confonnidad a las norm as laborales, sociales, previsionales y de seguridad social vigentes al memento de hacer efectiva esta obligaci6n.

El Contratista deberti estar debidamcnte inscripto en todos los organismos previsionatcs exigidos por Ia legislaci6n y tener sus empleados asegurados contm cl riesgo de accidente de trabajo y enfermedad profesional exigido por Ia Ley N° 24.557 y contra los eventuates reclamos del personal fundados en el derecho comUn (Art.ll13 del C6digo Civil), sin lfmite de cobertura.

El Contratista asumini todos los costos y gastos emergentes de salaries, disponiendo cl pago puntual de todos los tributes, tasas, contribuciones, cargas sociales, laborales, previsionales y de seguridad y seguros, incluyendo el seguro de accidente colectivo de trabajo, asf como todos los gastos derivados de cualquier reclamo, relatives a su personal, propio o subcontratado, observando fntegramente todas las disposiciones legales pertinentes.

Asimismo estar8n a cargo del Contratista los costas y gastos emergentes de horas extras asi como del personal adicional necesario para Ia complementaci6n de Ia dotaciOn del equipo en los casos de licencia, vacaciones o impedimenta de los empleados que lo componen.

El Contratista asumir3 todos los costos y gastos emergentes de los viajes de su personal, inclusive los resultantes de Ia sustituciOn del mismo.

El Contratista debenl retirar de Ia Obra, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de notificada Ia decisiOn por parte del Ente Concesionario, a su exclusiva cuenta, todo empleado o dependiente cuya conducta sea perjudicial o dificulte Ia buena prestaci6n de los servicios o, en general, cuando previa y expresamente sea solicitado por el Ente Concesionario.

El Ente Concesionario tendr8 derecho a inspeccionar, previa notificaciOn al Contratista con dos (2) dias lu\bites de anticipaciOn, los libros, registros y demtis documentaciOn del mismo a efectos de verificar el exacto cumplimiento por este, de sus obligaciones laborales, sociales y prcvisionales.

Encontradas que fueran irregularidades en tales fiscalizaciones, cl Ente Concesionario las notificarti al Contratista, por escrito, a fin de que Cste las regularice en el plaza de 15 (quince) dfas, bajo apercibimiento de efectuar el Ente Concesionario las regularizaciones pendientes a cargo del Contratista, a quien sc le impondra asimismo en concepto de c18usula penal, una multa del 15% (quince por ciento) calculada sobre el monto de Ia obligaciOn incumplida.

Constituye tambiCn obligaciOn del Contratista cumplir con todos los acuerdos laborales y sindicales que afecten a Ia ejecuci6n de los trabajos contratados, asumiendo los costos cmergentes de su incumplimiento.

El Contratista mantendra indemne al Ente Concesionario y/o al OCCOVl y/o a Ia DNV y/o a! ESTADO NACIONAL, de toda obligaciOn, compromise o responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones laborales que el Contratista mantenga con el personal propio o subcontratado relacionadas con Ia ejecuci6n de los trabajos objeto de Ia encomienda., inclusive si ello obedeciera a cam bios introducidos en Ia legislaci6n vigente.

Como condici6n esencial para Ia ejecuciOn de Ia obra, el personal del Contratista estara inscripto en Ia Caja de PrevisiOn

Social.

El Contratista debera cumplir obligatoriamente con Io que establece Ia Ley N° 19.587/72, de Higiene y Seguridad y sus Decretos reglamentarios N° 351/79 y 911/96 y toda aquella nonnativa Nacional, Provincial, Municipal (cuando correspondiere) vigente, referida a seguridad, higiene y medic ambiente, lo que incluye al Manual de Higiene y Seguridad del Ente Concesionario, en su caso.

Et Contratista debera llevar registro estadistico de accidentes y enfermedades del trabajo. Asimismo, elaOOrara un programa anual de capacitaciOn, seg(m to establecido en Ia legislaciOn vigente, adem8s de Ia presentaci6n -previo al comienzo de las tareas- de un Programa de Seguridad enfocado a las actividades que fuera a desarrollar, conforme lo establece Ia reglamentaci6n vigente.

Todas las disposiciones referidas a Ia seguridad, seran extensivas a los proveedores y subcontratistas del Contratista, que cumplan tareas en el ambito de Ia Obra.

El Contratista arbitrara los medics necesarios para que Ia mano de obra a contratar resida en su mayorfa en Ia localidad donde se ejecuta Ia obra.

La Jnspecci6n de Obra no conformara el correspondiente cet1ificado de obras o trabajos efectu se verifique el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente.

.(11{J.ltfgud811ZUdl

or el Contratista sin que

PAgina 34

Ott utHbenlco

La falta o incumplimicnto de estas obligaciones por dos veces en forma continua o por tres veces, en forma discontinua, hanl pasible al Contratista de Ia rescisi6n del Contrato, por su cxclusiva culpa.

ARTiCULO 69.- ldoneidad del pCI'sonal.

El personal del Contratista debenl ser id6neo y suficiente para los trabajos a ejecutar y Ia Tnspecci6n de Obra podrft exigir el cambio de todo obrero que considere incompetcntc o su asignaci6n a otra tarea.

Asimismo, podrft exigir Ia desvinculaci6n de todo personal del Contratista que provocara des6rdenes o indisciplina y Ia ampliaci6n del personal cuando este resultare insuficiente.

El Contratista no podrft, bajo ninguna circunstancia, trabajar con otro personal que no sea el dcnunciado por el mismo.

El Contratista procurarft cvitar Ia rotaci6n del personal tecnico, a fin de que los mismos sc familiaricen mejor con los equipos

y situaciones peculiares de su tirca de actuaci6n.

El Contratista se obliga a identificar a su personal y cquipos de modo de distinguirlos de otras empresas que actUen en Ia mismaftrea

Todos los gastos que resultarcn de Ia necesidad de aumento del n(Jmero del personal del Contratista no dartin Iugar a reclamo alguno, debiendo asumir este (iltimo los costos de dicho aumento.

CAPITULO IV

MATERIALES Y TRABAJOS

ARTiCULO 70.- Abastccimiento de materiales.

El Contratista tendnl siempre en Ia obra Ia cantidad de materiales que a juicio del Entc Concesionario se necesite para su buena marcha y no podrft utilizarlos en otros trabajos que no sean de Ia Obra contratada.

Estani tambh!n obligado a usar metodos y equipamiento que a juicio de Ia Inspecci6n de Obra aseguren Ia calidad satisfactoria de Ia obra y su terminaci6n dentro del plazo ftiado en el Contrato.

EI hecho de que Ia Inspecci6n de Obra nada observe sabre Ia forma en que se ejecutan los trabajos, no eximinl a! Contratista deJa responsabilidad que le concierne porIa mala calidad de las obras ejecutadas o porIa demora en terminarlas.

ARTICULO 71.- Cali dad de los matel'iales y trabajos.

Todos los materialcs, equipamiento y accesorios serftn de Ia mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos debenln ajustarse a las reglas del arte. Para los elementos que requieran elaboraci6n previa en taller, el Ente Concesionario podn\ inspeccionarlos en los lugares donde se ejecuten y si sc encontrara a mtis de CIEN (100) kil6metros de Ia obra el Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de Ia Inspecci6n de Obra.

AI memento de Ia firma del Acta de Inicio de los Trabajos, el Contratista deberft haber realizado aquellos ajustes que el

Inspector de Obra le hubicre pedido con relaci6n al Plan de Control de Calidad

La Inspecci6n de Obra se encargara de Ia aprobaci6n y seguimiento del Control de Calidad

ARTiCULO 72.- Aprobaci6n de mater·iales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en Obra, senin nuevos y sin uso y de Ia mejor calidad y tendnin las formas y dimensiones prescriptas en los pianos yen Ia documentaci6n del Contrato o requeridos especificamente porIa Inspecci6n de Obra.

Cuando se establczca que algUn material o equipamiento deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenden\ que ellos servirftn para efcctuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que scan equivalentes a juicio de Ia Inspecci6n de Obra.

El Contratista depositara en obra, con suficientc tiempo para su examen y aprobaci6n, las muestras de los materiales que Ia

Inspecci6n de Obra determine, las que serviran para comparar los abastecimientos correspondie es los trabajos.

.flnJg..fttqrudB.illULtb

Gefttlt T OI(O

Pfigina 35

Los materiales y los elementos de toda clase que Ia Tnspecci6n de Obra rechazare senln retirados de Ia obra par eJ Contratista a su costa, dentro del plazo que Ia Orden de Servicio respectiva seiiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a Ia orden el Contratista se hara pasible de Ia multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rcchazados que se coloquen en Ia obra, a! igual que los de buena calidad pero mal colocados o mal incorporados a Ia obra, de acuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos y/o materiales de sustituci6n dieran Iugar.

El Ente Concesionario podn\ hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se detenninan en Ia documentaci6n que forma parte del Contrato.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, tales como: instrumentos de ensayos, de medici6n, balanzas, combustibles, etc., sen'i.n facilitados y costeados por el Contratista. Este ademlis, pagan\ cualquier ensayo o amllisis fisico, qufmico o mccanico que deba encomendarse a efectos de verificar Ia naturaleza de algUn material, incluso los gastos de transporte, recepci6n, manipuleo y despacho.

A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar Ia Inspecci6n de obra, cl Contratista debera equipar un laboratorio de campaila.

Si el Contratista no hubiese provisto los elementos neccsarios para Ia ejccuci6n de los cnsayos, el Ente Concesionario podn\

realizar las pruebas par cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a ninglln reclamo posterior.

El importe de los gastos asf ocasionados, sera deducido de cualquier suma que el Contratista tenga a cobrar o deducido del fondo de reparo.

Asimismo, estos ensayos podr<'i.n hacerse efectivos en cualquiera de los materiales o equipos incorporados a Ia obra, durante su ejecuci6n, como asf tambien en el perfodo de garantfa comprendido entre Ia Recepci6n Provisoria y Ia Recepci6n Definitiva de Ia Obra.

ARTICULO 73.- Calidad de los cquipos- Medio Ambiente.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentalmente a evitar, mitigar y controlar las situaciones indeseadas para Ia preservaci6n delmedio ambiente y para las actividades cotidianas de Ia poblaci6n del area de influencia, como consecuencia de Ia ejecuci6n de las Obras.

Dado que Ia Obra se ejecutan'i. dentro de una zona densamente urbanizada, los equipos a utilizar en el desarrollo de los trabajos, deber<'i.n ser de calidad y caracteristicas apropiadas a dichos trabajos, con Ia menor poluci6n sonora y Ia menor vibraci6n posible, de manera que no afecten a las viviendas linderas a Ia zona de obras.

En este sentido, para Ia protecci6n del medio ambiente Ia lnspecci6n de Obra podni exigir el cambio o el refuerzo de equipos cuando los provistos, ya sea por su estado o caractcrfsticas, no permitan Ia ejecuci6n de un trabajo correcto, at ritmo previsto yen las condiciones seftaladas.

La adecuaci6n del equipamiento producto de las observaciones de Ia Inspecci6n de Obra no dar!\ derecho a reclamo alguno por parte de Ia Contratista.

A los efectos de disminuir el impacto que en el medio ambiente pueda producir Ia ejecuci6n de Ia Obra, el Contratista adoptara los recaudos necesarios, a traves de Ia maxima preservaci6n de los espacios verdes y de un minucioso acondicionamiento paisajfstico, para Ia mejor integraci6n del proyecto de Ia Obra almedio en que se desarrollara.

El Contratista debera evitar, en lo posible, que las obras a ejccutar afecten cjemplares arb6reos existentes dentro de Ia zona de camino.

El Contratista debera cumplir con toda Ia normativa ambiental vigente

Entre los aspectos que deberti considerar para dicho cumplimiento es esencial el control de las opcracioncs, a fin de evitar Ia contaminaci6n del suelo.

Asimismo, se debeni conservar y proteger toda Ia vegetaci6n existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o Ia destrucci6n que pueda causar el personal del Contratista y contra los dai'ios que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los cquipos o porIa acumulaci6n de materiales, desechos y escombros.

El Contratista debenl restaurar y reponer a su cargo Ia vcgctaci6n que se encuentre destruida o dai'iada par los trabajos de excavaci6n, construcci6n de los conductos, pavimentos, etc.

Se deber<'i.n adoptar las medidas neccsarias para generar los menores inconvenientes y molestias en el 8rea urbanizada vecina

alaObra. ·

Se debera planificar una r<lpida disposici6n final de los escombros y basuras generadas, a fin e mpedir la proliferaci6n de vectores y roedores.

bm-

A TOPISTASDfl$0LS.A. i11g.fo1(]'1d BIIZUda

0Ht1lteTkol(

PAgina 36

En el caso de plataformas o vehiculos de mantenimiento, se debenl contar con el Certificado de Aptitud emitido par Ia

Policfa Ecol6gica de Ia Policfa Federal.

El transporte de equipos pesados )' fuera de normas debeffi contar con Ia aprobaci6n y/o autorizaci6n de la DNV o las autoridades competcntes.

El Contratista sen'i responsable por los reclamos derivados o con motivo de las repercusiones ambientales que pudieran surgir de los proyectos de ampliaci6n de Ia Av. General Paz que aprobara el ESTADO NAC!ONAL.

ARTICULO 74.- Co!Tecci6n de trabajos dcfcctuosos.

odo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de Ia ejecuci6n, debenl ser corregido por el Contratista. Si Ia correcci6n del trabajo no fuere posible, se demolcnl y reconstruini Ia obra a su cuenta y cargo, sin que ello pueda justificar una arnpliaci6n de plaza.

La Inspecci6n de Obra establecenl cu3ndo corresponde demoler o reconstruir, o corregir un trabajo defectuoso, debiendo Ia correcci6n realizarse a satisfacci6n de aquella.

ARTICULO 75.- Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspecci6n de Obra podrA ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar Ia existencia de los mismos previa aviso y conformidad de Ia Supervisi6n del OCCOVI,.

Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estan\n a cargo del Contratista. En caso contrario, los costas irrogados por estos trabajos seran certificados junto con el resto de los trabajos ejecutados en el periodo que se trata.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plaza de garantla, el Contratista deber3 reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a con tar desde Ia fecha de su notificaci6n; transcurrido ese plaza dichos trabajos podnin ser ejecutados por tcrceros, a costa de aquCI, deduciendose su importe del fondo de reparos.

La Recepci6n Definitiva de los trabajos no implicara Ia pCrdida del dcrecho del Ente Concesionario y/o Ia DNV de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intercses que le produjera Ia reconstrucci6n de aquellas partes de Ia obra en las cuales se descubriera ulteriormente Ia existencia de vicios ocultos, cuando fueren imputables al Contratista.

La Recepci6n Definitiva tampoco Iibera al Contratista de las rcsponsabilidades que detcrmina el articulo 1646 del C6digo

Civil.

CAPITULOV

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS ARTICULO 76.- Subcont.-atista.

El Contratista solamente podn'i. subcontratar parte de sus trabajos con Ia debida autorizaci6n previa del Ente Conccsionario. La subcontrataci6n no exime a! Contratista de sus obligaciones con relaci6n al Ente Concesionario.

El Ente Concesionario podrA denegar Ia autorizaci6n para Ia subcontrataci6n, a su s6lo juicio, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en cl plan de trabajos.

ARTICULO 77.- Responsabilidad.

El Contratista es cl unico rcsponsable ru1te el Entc Concesionario, el OCCOVJ y Ia DNV, por todo lo hecho por el y suls

Subcontratista/s.

ARTICULO 78.- Otros Cont.-atistas.

El Contratista esta obligado a permitir Ia ejcc1 '6n de los rabajos ajenos a su Contrato ue cl Ente Concesionario encomiende a otro/s Contratistals y acatarA las 6rQ )de Ia In pecci6n de Obra par evit · fe cias.

{}.l. -- .

A TOPISTASDEt.SOLS.A.

lll{J. fo11}Ut( B!IIUd.l

GtrtnteT«niHI

Pagina 37

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a Ia de los demas Contratistas, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los pianos y espccificaciones respectivos.

CAPITULO VI DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 79.- Plazo.

La Obra debe ser total mente rcali7.ada en cl plazo fijado en Ia documentaci6n intcgrante del Contrato con mis las pr6rrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 80.- Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dcntro del plazo contractual con mas las pr6rrogas otorgadas, por causas no justificadas ajuicio del Ente Concesionario, cl Contratista se hara pasible de una multa que sera calculada en Ia forma que se establezca en el P.C.P. Cuando cl Contratista incurriera en atrasos en Ia ejecuci6n del plan de trabajos, previa intimaci6n a regularizar el ritmo de obra, sc hara pasible de Ia multa que seprevea en el P.C.P.• sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo

97 del presente Pliego en el caso de configurarse Ia situaci6n prevista en el Artlculo 50, incise b) de Ia ley N° 13.064 de

Obras PUblicas, sus modificatorias y complemcntarias.

En caso que sc establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entranln en mora parcial y se le aplicara Ia multa que se establezca en el P.C.P.

ARTiCULO 8l.w Confl·alo•·de fl•abajos- Partes diarios e Informe.s mcnsuales.

El Contratista debera dar aviso escrito a Ia Jnspecci6n de Obra con una anticipaci6n minima de Cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejccuci6n no pudiera ser verificada despues de ejecutado.

Si el Contratista omitiere estc requisite scnln por su cuenta los gastos de cualquier indole que sc originaren para verificar Ia correcci6n de su cjecuci6n.

Durante el desarrollo de los trabajos cl Contratista entregar3 los siguientes documentos segt'in corresponda:

a) Partes diarios:

A partir de Ia firma del Acta de lnicio de Obra y hasta Ia Recepci6n Provisoria se entregara diariamente al Ente Concesionario un Parte Diario de Obra. En dicho documento, numerado correlativamente, constara Ia fecha, el estado del tiempo, la cantidad de personal empleado, el listado de las tareas a ejecutar. Dicho documento sera suscrito por el responsable del Contratista en Ia obra y recepcionado porIa Inspecci6n de Obra.

b) Informes semanales conforme lo previsto en el Articulo 67 del presente Pliego. c) Informes Mensuales

En forma mensual presentanl ante Ia Inspecci6n de Obra un informe sabre cl avance y el cstado de los trabajos.

Estos informes se presentan\n desdc Ia firma del Contrato y hasta Ia Recepci6n Provisoria. Incluinln como mfnimo, una breve resef'ia de los trabajos encomendados con sus principales indicadores, un resumen del Estado de Avance de Obra por rubros (incluyendo c6mputo, montes totales, porcentajes, incidencias )' acumulados), un croquis del sector de trabajo, fotograflas significativas de los trabajos realizados, una comparativa de Ia curva de avance real de los trabajos versus Ia curva prevista y un amllisis de evaluaci6n.

El fonnato tipo sera establecido por el Ente Conccsionario.

ARTICULO 82.- UniOn de obras nuevas con cxistente.s.

::700 •clWomo •• "'"''" " "''""'"-oo"

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se considerarftn comprendidas, sin excepci6n, en Ia propuesta presentada: a) la reconstrucci6n de todas las partes removidas y Ia reparaci6n de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos · · ados se produzcan en la parte existente; b) Ia provisi6n de todos los materiales y Ia ejccuci6n de todos los trabajos ec aries para unir las obras

Iicitadas con las existentes; c) cualquier reclamo %

A TOPISTASDEt.SOLS.A. lng.f.tQOdBIIZUeh GtttuteT«ni(O

P8gina38

cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por organismos, empresas 6 terceros que pudicran resultar afectados por los inconvenientes sef\alados.

Todo material provisto o trab'!_jo ejecutado en virtud de esta clausula serA de Ia calidad, tipo, forma y dem8s requisites equivalentes y an8logos a los similares previstos o existentes, segUn corresponda ajuicio del Ente Concesionario.

CAPITULO VII MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 83.- Modificaciones de obra.

El Ente Concesionario podra, con Ia previa autorizaci6n del OCCOVI, disponer modificaciones al Contrato en los terminos analogos a los previstos en Ia Ley N° 13.064 y sus modificatorias y complementarias.

Si fuera nccesario realizar trabajos adicionales no previstos en el Contrato, lo que debe incluir Ia elaboraci6n de Ia documentaci6n tecnica necesaria para ejecutar las modificaciones de obra, su precio debenl ser previamente convenido con Ia lnspecci6n de Obra y aprobado por el Ente Concesionario, con Ia previa intcrvenci6n y conformidad del OCCOVI.

El Contratista debera calcular el costo de Ia modificaci6n y entregar a Ia Inspecci6n de Obra su c6mputo y presupuesto.

La Inspecci6n de Obra analizara Ia cotizaci6n, Ia cual debera presentarse dentro de los SIETE (7) dfas o dentro del plazo de

Ia petici6n de Ia misma o dcntro del perfodo que Ia Inspccci6n de Obra determine.

Si el trabajo en Ia modificaci6n involucra parcial mente a un item vigente con anterioridad a Ia misma y si, seg(m Ia opini6n del Inspector de Obra, el trabajo no causa modificaciones en su precio unitario, se utilizarA el mismo precio para calcular el valor de Ia modificaci6n.

Si el precio unitario no resultare aplicable o si Ia naturaleza del trabajo involucrado en Ia modificaci6n no se corresponde con los items vigentes antes mencionados, el Contratista podra proponer nuevas precios para los trabajos que se tratan.

En el supuesto que Ia cotizaci6n del Contratista no sea razonable, a juicio del Ente Concesionario, Ia Inspecci6n de Obra podr8 ordenar la ejecuci6n de los trabajos dctcrminando los precios aplicables basados en sus propios c81culos.

En este caso y sicmpre que sea posible, adoptar8 los precios contractuales correspondientes a trabajos an<'ilogos y, de no existir estos Ultimos, scr8n establecidos mediante el correspondiente detaile.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sabre el precio de un determinado trabajo adicional al Contrato, el Contratista podn1 negarse a ejecutar los trabajos en cuesti6n o bien proceder inmediatamente a Ia ejecuci6n de los mismos, dejando a salvo sus derechos.

En este caso se llevani cucnta minuciosa de las invcrsiones realizadas, cuyo dctalle, con Ia aprobaci6n o reparos de Ia

Inspecci6n de Obra, servirA como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A todo evento, se adoptaran los mismos porcentajes en concepto de gastos generales y beneficios que se hubieran aplicado a

Ia propuesta original.

En caso de que el Contratista se niegue a ejecutar los trabajos adicionalcs con el precio establecido por el Ente Concesionario, este podrA disponer que los trabajos que se tratan se adjudiquen directamente o por nuevo Contrato a otro Contratista, siemprc que se ajuste a dicho precio.

Si Ia modificaci6n de un determinado item del contrato afecta s61o las cantidades previstas originalmente, el Contratista no podra negarse a ejecutar las cantidades reales, con los prccios que haya ofet1ado, al menos en un entorno de +/- 20% sabre las cantidades previstas, cumpliendo as{ con Ia regia cstablecida en Ia Ley 13.064

ARTICULO 84.- Reajuste de gal'antia.

Cuando se encomienden modificaciones que impliqucn aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar en un cinco por ciento (5 %) Ia garantfa de cumplimiento del Contrato, calculado sabre el manto del adicional aprobado,

ARTICULO 85.- Trabajos cjecutados con materiales de mayor val at• o sin Ia conformidad del Ente Concesionario.

• '""";"'''"oo=,; '"'''""ft;;'"I"'"_,,,.,-'""""'

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su natt al

As.§.D<LSOLS lflg.M9Ut1BJI:.ueh Gfftut T Ilf(O

a, calidad o procedencia,

P<igina39

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista o que no respondicsen a las espccificaciones tecnicas, podn\n scr reclta7..ados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y, en estc caso, Ia lnspecci6n de Obra podn\ ordcnar su demolici6n y reconstrucci6n de acuerdo con to estipulado en el Contrato, cualquiem sea el estado de avance de Ia obra, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. ARTiCULO 86.- Mcdicion. Ce•iificacion.

Los trabajos cjecutados de acuerdo al Contrato senln medidos por Ia Inspecci6n de Obra por perfodos mensuales, con asistencia del Representante Tecnico y Ia intervenci6n del OCCOVI, en los terminos del Articulo 14 o del Anexo de pautas de ejecuci6n del Reglamento de Gesti6n de las Obra, que sc transcribe a continuaci6n:

" ...Afedicl6n y certiflcaci6n de las obras: Los lrabajos correspondientes a las OBRAS ejecutadas de acuerdo a/ Proyecto Fjecutivo aprobado y a las denuis condiciones estab/ecidas en e/ CONTRATO DE CONCESI6N, serdn medidos par Ia lnspecci6n de Obra del ENTE CONCESJONARIO par perfodos mensuales cafendarios, con Ia intr!rvenci6n de Ia Supervision del OCCOVI y del Representante Tecnico del CONTRATISTA.

La lnspecci6n de Obra del ENTE CONCES/ONARIO cOJifeccionard e/ Acta de Afedici6n correspondiente con los resultados de /a medici6nreafizada, a los fines de Ia certijicaci6n. En base a dicha mediciOn emitird mensualmente los Certijicados de Obra cOJifeccionados de acuerdo a/ mode/o aprobado a/ efecto por el OCCOV!, los que deberdn ser cmiformados por el CONTRATISTA.

Cada certijicado debe comprender Ia totalidad de los trabajos ejecutados desde e/ comienzo de Ia obra contra/ada has fa Ia fecha del Acta de Afedici6n del mes correspondiente a{ certificado y su valor parcial estard dado par su excedente sabre e/ total del certificado del mes anterior. Los certiflcados debercln ser emitidos dentro de los primeros CINCO (5) dfas corridos del mes siguienle a/ de ejecuci6n de los trabajos.

Los certijicados constituircln en todos los casas, documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectijicaciones, hasta tanto se produzca el certiflcado final de obra y tste sea aprobado por el OCCOVl

En caso de desacuerdo entre el CONTRATISTA, Ia lnspeccion del ENTE CONCESJONAR/0 y!o Ia Supervision del OCCOV! con re/aci6n a Ia mediciOn efectuada sobre a/gUn item o rubro en particular, se extendercl e/ certijicado con los resultados o mediciones obtenidos par Ia SupervisiOn de Obra del OCCOVJ, hacMndose a posteriori, de corresponder, Ia rectijicaci6n pertinente o diflriendo para e/ certiflcado final de obra, el ajuste de las di/erencias sobre las que no hubiera acuerdo, momenlo en que deber{m ser resue/tas pare/ OCCOVJ.

Los gastos en concepto de mano de obra, llfiles, movi/idades, instrumentos, etc., que sean necesarios utilizar para rea/izar las mediciones parcia{es o definitivas, o verijicaciones que Ia Supe11•isi6n de Obra del OCCOVJ considere necesario rea/izar, seran por cuenta del ENTE CONCESJONAR/0".

Cada ccrtificado deben'i comprender Ia totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de Ia obra hasta Ia fecha del certificado y su valor parcial estanl dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior y debenl ser presentado dentro de los cinco primeros dias corridos del mes siguientc al de ejecuci6n de los trabajos.

Los certificados constituinin en todos los casas, documentos provisorios para pages a cucnta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto sc produzca el certificado final de obra y este sea aprobado por Ia DIRECCI6N NACIONAL DE VIALIDAD - OCCOV!.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustarfin a lo establecido en el P.C.P.

En caso de desacuerdo en relaci6n con Ia medici6n, se extendera el certificado con los resultados obtenidos por la Supervisi6n de Obra del OCCOVI, haciendose a posteriori si correspondiera, Ia rectificaci6n pertinente o difiriendo para el certificado final de obra el ajustc de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

El avance de Ia obra deberfi rcspetar el cronograma de Ia obra por lo que, de producirse mayores ritmos de avance, el Ente Concesionario se reserva el derccho de decidir a bona!' el certificado que corresponda conforme el ritmo pactado de avance de las obras.

Respecto del certificado final, rige lo establecido en el Articulo 15° del Anexo de pautas de ejecuci6n del Reglamento de

Gesti6n de las Obras que se transcribe a continuaci6n:

",, Certijlcadofinal: El ENTE CONCESIONAR conla inte -vencion de Ia Supervision del COVI y del Representante

Tecnico del CONTRAT!STA, emitird e/ Certiflca Final de bra para su consideraci6.1 te del OCCOVJ. Dicho

OJ?_ lfl< 7-_....,

.... Pllgina40

A TOFISTASDELSOLS.A. bll).fo19lldBIIZUd.olo G«tnt Tl-cnleo

Certiflcado Final de obra deberd ser presentado por el CONTRATISTA junto con el acta de recepci6n deflnitiva de obra, dentro de los TREINTA (30) dias corridos de otorgada Ia misma y una vez efectuado el control de calidad integral por e! ENTE CONCESIONAR!O.

Vencido e! p!azo mencionado, se dani por presentado el Certijicado Final de obra en zm todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a rec!amo posterior alguno."

ARTiCULO 87.- Retenciones sobre los certificados.

Sabre todos los certificados se retendra el importe que se determine en el P.C.P en concepto de Fonda de Reparos. Estos descuentos se realizanin sin perjuicio de Ia garantfa de cumplimiento de Contrato.

Este fonda de rcparos le sera retenido al Contratista hasta Ia Recepci6n Definitiva de Ia obra, en garantla de Ia correcta ejecuci6n de los trabajos y para haccr f'rcnte a reparaciones que fueran ncccsarias,

En ningUn caso se paganln intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

ARTICULO 88.- Sustituci6n del fondo de r'eJlaros.

El Contratista podra sustituir el fonda de reparos por alguna de las garantfas previstas en el articulo 18 del presente Pliego. Dicho fonda de rcparos respondera al pago de cualquier indemnizaci6n que el Contratista debicre por cualquier

incumplimiento de trabajos.

En el caso de optar por una p61iza de Segura de Cauci6n, deberti con tar con Ia ctausula de compromise adquirido que indica que se trata de: " ...fladoJliso, llano y principal pagador ".

ARTICULO 89.- Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra emitido por el Ente Concesionario y aprobado por el OCCOVI, el Contratista deben1 presentar a Ia DNV la fuctura correspondiente en los tCrminos y condiciones previstas en el Artfculo 16° del Anexo de las pautas de ejecuci6n del Reglamento de Gesti6n de las Obras, que se transcribe a continuaci6n:

"... Pago de los certijicados: Los CONTRATISTAS deber{m presentar en Ia Afesa General de Entradas del OCCOVI: a) copia autenticada del Certificado de Obra emitido par Ia Inspecci6n de Obra del ENTE CONCES!ONAR/0 y conformado par las partes intervinientes, b) Ia Jactura correspondiente, emilida a Ia DIRECCI6N NAC!ONAL DE VIAL/DAD, c) Ia dec!araci6n jurada de haber efectuado los pagos de los aportes previsionales y fonda de desempleo de los obreros correspondientes a/ mes precedente a los trabajos certijicados.

El pago de cada certijicado se efectum·a exc/usivamente conlosfondos de Ia CUENTA CORRIENTE ESPECIAL, en/a que son depositados los mantas percibidos en concepto de RAE (Reso/. AG DNV N' 1515112 y N' 1572112), dentro de los SESENTA (60) dias con'idos de lafecha de presentaci6n en/a Mesa General de Entradas del OCCOVI, de Ia documentaci6n detal/ada en e! pdrrafo anterior, en forma comp!etay correcta. Cuando lafecha de pago a/ vencimiento coincida con un dia feriado, el pago se realizard el primer dia lulbil siguiente.

Si Ia documentaci6n fuese observada, el plaza para el pago comenzard en e! momenta en que e! contratisla presente en Ia

.Afesa General de Entradas, Ia documentaci6n con las correcciones del caso, aprobadas pore! OCCOVl

El CONTRATISTA no tendrd derecho a rec!amar intereses silos pagos se retardasen respeclo de lafecha de pago prevista en el presente instrumenta, ni tendrG derecho a impular a intereses el importe de los certiflcados que se abonen en mora."

Cuando la fecha de pago coincida con un dfa feriado, el pago se realizan\ el primer dfa hahil siguiente.

Las facturas que emita cl Contratista a Ia DNV en los tCrminos indicados, serful abonados exclusivamente con los fondos de Ia Cuenta Corriente Especial, en Ia que son dcpositados los fondos percibidos en concepto de RAE Resoluciones DNV AG Nros 1515/12 y 1572/12.

En ningUn caso el Ente Conccsionario sera responsable de los pagos, raz6n porIa cual el Contratista renunciar8, con Ia firma del Contrato, en forma automatica e irrevocable a rcalizar reclamo alguno a Ia misma, sea extrajudicial o judicial, por la falta de pago total o parcial y/o en tCrmino de las facturas que presente.

El Ente Concesionario no sera responsable por Ia eventual insuficiencia de recursos de Ia Cuenta Corriente Especial para el pago de facturas, ccrtificados u otros gastos relacionados con las Obras.

Para Ia cesi6n de certificados sera de aplicaci6n el Artfculo 17° del Anexo de pautas de ejecuci de las Obras, que se transcribe a continuaci6n:

I Reglamento de Gesti6n

tl;ll{J.fo;1QtJ;d81fiLUtf.a

P8gina41

Gtttnt.:.T«nleo

"...Cesi6n de certijicados: Las cesiones de derechos sabre Certiflcados y!o Facturas deberOn rea/izarse de conformidad con Ia reg/amentaci6n vigente de Ia D!RECCJ6N NAC!ONAL DE VIAL/DAD y ser notificadas a esta y a/ OCCOVI con una antelaci6n minima de VEINTE (20) dfas corridos a lafecha de su vencimiento. Los CONTRATJSTAS sercin responsables por Ia demora que pudiere ocasionar en el pago de los certificados, Ia presentaci6n de las cesiones en forma incorrecta, incompleta o fuera del plaza antes citado.

Nose aceptadm cesiones que involucren mcis de UN(/) Certificado de Obra.

Cuando existan observaciones a Ia documentaci6n presentada, u otros trdmites a cump/ir, par razones imputables a/ Tercero Contratista que nose encuentren subsanadas at momenta de efectuar el pago del certificado, iste se efecluard al Ultimo beneflciario o Tercero Contratista titular de los derechos de cobra del certificado. Ella, independientemente de que no haya mediado notiflcaci6n par parte del OCCOVJ a/ interesado."

CAPITULO IX RECEPCION DE OBRA

ARTiCULO 90.Aetas de lnspecci6n- Pianos conforme a Obra

AI momenta de concluirse los trabajos sc procedcnl a realizar una inspecci6n por parte de los representantes autorizados del Ente Concesionario, del Contratista y del OCCOVI, emitiCndose una Primer Acta de Inspecci6n que sera refrendada par los nombrados, pudiendo dcjar asentado en dicho documento ljl.S observaciones que cada intcrviniente considere procedentes.

Examinadas las observaciones par parte del Entc Concesionario, Ia lnspecciOn de Obra y el OCCOVI y trat<lndose de cuestiones de rcsponsabilidad del Contratista, Cste debenl proceder a su reparaciOn par su cuenta y cargo y luego cursar una nueva solicitud de Reccpci6n Provisional, a cuyo efecto se emitir<l un Acta Complemcntaria con los mismos intervinicntes, destacando el estado de Ia obra y lo acontecido con las observaciones anteriores.

Una vez subsanadas las mismas dejando constancia de dicha condiciOn en Aetas Complementarias, recien se procedera a Ia recepci6n solicitada.

El Contratista debcni elaborar los Pianos Conforme a Obra en base a Ia obra real mente ejecutada. La documentaci6n minima a elaborar debera ser equivalente en escala, tamai'i.o, cantidad e informaciOn a Ia documcntaci6n gr<lfica que compone el proyecto de las a bras. Como minima dcbera contener:

Pianos de Obras Ejecutadas

Pianos de Replanteo

Pianos de calzadas acotadas

Perfiles longitudinales y transversales

Pianos de detalles

Pianos de sei'ializaci6n horizontal y vertical

Planas de desagUes Planas de HuminaciOn Pianos de Interferencias

Toda otra documentaci6n prevista en el PCP y/o solicitada par el Ente Concesionario.

Los pianos Conforme a Obra seran entrcgados a! Ente Concesionario en 2 capias en formato digital (Autocad) tal que pueda ser editado y 4 capias color impresas en papel en lbrmato A3. Junto con los Pianos Conforme Obra se entreganln los c6mputos m6tricos de Ia obra cjecutada.

Del mismo modo, dcbeni elaborar una planimetrfa en tamafio A3 y escala I :1000 del tramo de obra intervenido que abarque Ia zona de camino entre lineas municipales, donde volcara todos los hechos existentes, hayan 6stos sido modificados por Ia a bra o hayan quedado de Ia situaciOn preexistente. La planimetrfa y Ia ubicaci6n de los hechos existentes debera encontrarse debidamente replanteada bajo el sistema de coordenadas del proyccto, a proveer por el Ente Concesionario. El Ente Concesionario entregara en soporte digital, un modele del fermata c informaciOn a consignar, para que sea tornado como modele a dcsarrollar.

El costa de la documentaciOn indicada estani a c< o m ; ;,,., ""''""" -·

items de las a bras.

Itoe-

A TOPISTASDELSOLS.A. hl!J.f.tgu(t BIIZ\Id.& GHtUteT nltO

P3gina42

No se emitini el acta de Recepci6n Provisoria de Ia Obra ni se pagan! el certificado de obra final, hasta tanto no se haya completado Ia entrcga de esta documentaci6n.

ARTICULO 91.- Rece(lci6n P1·ovisol'ia

Una vez subsanadas las observaciones tal como sc consigna precedentemente, el Contratista notiftcani en fonna fehaciente a

Ia Inspecci6n de Obra el memento en que considcra que, a sujuicio, las obras est<ln en condiciones de ser recepcionadas.

Conjuntamente con el pcdido de Ia Recepci6n Provisoria y como condici6n previa a Ia emisi6n de esta, el Representante

TCcnico debeni presentar por duplicado un informe final de cumplimiento de Contrato.

En caso de no encontrarse objeciones a Ia calidad y tenninaci6n de los trabajos y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente Plicgo, en el P.C.P. y/o en el P.E.T.G. Ia Inspecci6n de Obra "ad referendum" del Ente Concesionario y con intervenci6n de Ia SupervisiOn de Obra, procedeni a recibir Ia obra provisoriamente.

Se labrani un Acta en presencia del Contratista o de su Represcntante TCcnico, prestando conformidad con el resultado de Ia operaci6n. En dicha Acta se consignan\ Ia fccha de Ia efectiva terminaci6n de los trabajos, El plazo de garantfa comenzan'i a correr a partir de Ia aprobaci6n del Acta por parte del Ente Concesionario.

El representante o Supervisor del OCCOVI podra exigir su intervenci6n a! momento de realizar las inspecciones previas o al suscribir el Acta de Recepci6n Provisoria

Si a traves del control de calidad sc detectan deficiencias contrarias al Plicgo deber3n ser notificadas fehacientemente al

Contratista.

Una vez corregidas las fallas, proccdera una nueva solicitud formal del Contratista.

En el Acta podra dejarse constancia de observaciones respecto a algunos trabajos de mantenimiento rutinario no incluido en los items de construcci6n, que fa!ten realizar, estableciendose el plazo otorgado para su correcci6n.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podrtin ejecutar los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas con cargo al Contratista o bien descontar estos importes del Fonda de Reparos.

ARTiCULO 92.- Plazo de garantia.

El plazo de garantfa de toda Ia obra cs el indicado en el Pliego de Condiciones Particulares, a contar desde Ia fecha de

Recepci6n Provisoria.

En estc plazo, el Contratista garantizara por su cuenta y cargo todos los dcfectos que se constataron en Ia obra causados por su accionar. En estc sentido, el Contratista dcclara conocer las condiciones tecnicas y circunstanciales que concurren con los trabajos a su cargo y se haec responsablc de las dimensiones, proporciones, estabilidad, terminaciones y ejecuci6n de las obras, garantizando que las mismas sean apropiadas al fin que sc destin an.

En el caso que dentro del ex presado plazo de garantfa, se prodltiese uno de los defectos o deterioros a que alude este articulo, el Contratista procedera a rcpararlos, entendiendose que a partir de ese memento se prorrogarA nucvamente el plazo de garantfa, pero solamentc con relaci6n a esos trabajos de reparaci6n, reteniendose el fondo de rcparos por el importe proporcional estimado como necesario para reparar los defCctos constatados.

Si producido un defecto durante el plazo de garantfa y avisado el Contratista para que proceda a su arrcglo, este no realizare el trabajo, se le intimara su ejecuci6n mediante carta documcnto o telegrama colacionado.

Si vencido el plaza acordado en esta intimaci6n, el Contratista intimado no se presentase a realizar los trabajos, el Ente Concesionario queda autom3ticamente autorizado a ejecutarlos por terceros y a cuenta del Contratista o bien a descontar el importe de los mismos del Fondo de Reparos, sin que sea necesario ningUn otro trAmitc ni intimaci6n judicial o extrajudicial previos.

ARTiCULO 93.- Rcccpcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuara una nueva Acta de Inspecci6n previo a realizar Ia Recepci6n Definitiva de las obras.

La Inspecci6n de Obra con intervenci6n de Ia Supervisi6n de Obra labraci el Acta correspondiente "ad referendum" del Ente

Concesionario y del OCCOVI, con las mismas formalidades que Ia Rcccpci6n Provisoria.

>::-J

Si se comprobarc el buen estado de Ia obra y el correcto funcionamiento de las instalaci e , Ia obra quedani recibida definitivamentc, dejAndose constancia en Acta. =-

b<'<'-

/ Pftgina43

A TOPISTASOELSOLS.A.. lnQ.t.19Ud811ZUdol GewlteTknl<o

En caso de obscrvarse defectos, se acordani un plazo para su correcc10n, a cuya expiraci6n se efectuani una nueva verificaci6n del estado de las obras y, si en esta oportunidad el Ente Concesionario y el OCCOVI resolvieran aceptar los trabajos, quedara cfcctuada Ia Recepci6n Dcfinitiva, previa emisi6n del Acta Complemcntaria que asi lo manifieste.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, cl Ente Concesionario podrc\ corrcgirlas a traves de terceros, afectando para clio el Fondo de Reparo.

ARTiCULO 94.- Rece1Jciones parciales.

Cuando se prevea el tratamiento separado de divcrsas partes de Ia obra y se les fije plazos individuates de ejecuci6n y garantia, cada una de estas obras parciales sera motive de Recepci6n Provisoria y Definitiva y Ia devoluci6n de las respectivas garantia parciales se formalizanln de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95 del presente Pliego.

El Ente Concesionario con Ia conformidad del OCCOVI, podra efectuar rcccpciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de Ia obra, aplicAndose en el particular lo previsto en el Articulo 91 del prescnte pliego.

ARTICULO 95.- Entrega de Ia Zona de Camino.

El Contratista entregara al Ente Concesionario Ia zona de camino en el memento de suscribir cl Acta de Recepci6n Provisoria totahnente libcrada y habilitada para su uso conforme a su objeto.

La liberaci6n de Ia zona del camino incluye el retiro de los obradores e instalaciones provisorias y/o auxiliares, asf como tambien Ia limpieza de Ia rnisrna y Ia ausencia de vicios aparentes.

En el caso que por cualquier circunstancia el Contratista no se presentara al acto de Recepci6n Dcfinitiva o este no pudiera efectuarse por razones imputablcs al mismo, el Ente Concesionario podra accionar de conformidad con el Ultimo p3rrafo del Articulo 93'del presentc Pliego.

ARTICULO 96.- DevoluciOn de garantias y fondo de rcpa1·os.

La garantfa de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de Fondo de Reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sen'in devueltos a Ia Contratista a instancias del Ente Concesionario, despues de aprobada Ia Recepci6n Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indcmnizaciones de daiios y perjuicios o cualquier otra deuda que corea por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra dcrecho a que se le libere o devuelva Ia parte proporcional de las garantias y del fondo de reparo.

CAPITULO X RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 97.- Causas de rescisi6n.

El Contrato podra rescindirse por aplicaci6n anal6gica por cualquiera de las causas cstablecidas en los articulos 49 a 54 de Ia

Ley N° 13.064 y sus modificatorias y complementarias, con las consecuencias en elias previstas.

ARTICULO 98.- Tom a de posesion dela obra.

Producida Ia rescisi6n, el Ente Concesionario tomara Ia posesi6n de Ia obra en forma inmediata en el estado en que se encuentre, a cuyo fin se efectuani inventario y avall1o de los trabajos, materiales y equipos, labrc\ndose las Aetas correspondientes, con Ia intervenci6n del OCCOVI.

El Ente Concesionario tomara, si lo creyera conveniente y previa valuaci6n convencional, sin aurnento de ninguna espccie, los equipos y materiales necesarios para Ia continuaci6n de Ia obra, poni6ndolos a disposici6n del Contratista que resulte adjudicatario de las obras que qucdaren pendientcs de ejecuci6n.

El Contratista responded por los perjuicios que pucda sufrir el Ente Concesionario y/o el OC

haya sido declarada por culpa de aquel.

2(l.:e-

A TOPISTASOELSQLS.A. lnl].lo1(}UdBibUdol OHtuteTknlw

Pflgina 44

ARTICULO 99.- Invental'io.

El inventario se realizara con un representante del Ente Concesionario y del Contratista.

Si el Contratista, previamcntc citado al efecto, no concurricsc o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ente Concesionario estara habilitado para realizarlo por sf, en cuyo caso envianl at Contratista, bajo constancia, una copia de los documentos, no asistiendole a este (iltimo derecho alguno a cuestionar o discrcpar con el resultado de las mediciones efectuadas.

ARTICULO 100.- Avaluo

El ava!Uo se realizarA de mutuo acuerdo o por medic de peritos nombrados por el Entc Concesionario y el Contratista. En caso de disconformidad entre ellos, cl Entc Conccsionario dispondrft que el diferendo se resuclva porIa via administrativa judicial.

Si dentro del plazo de Trcs (3) dfas de notificado cl Contratista no nombrara a su perito, sc cntcnderA que renuncia a ese derecho y se somctc al resultado del avall10 que practiquc cl perito nombrado por el Ente Concesionario.

ARTICULO 101.- Liquidaci6u de los ti'Rbajos y matel'iales.

El Ente Concesionario, con Ia intcrvcnci6n de Ia Supervisi6n de Obra del OCCOVT, practicara Ia liquidaci6n de todos los trabajos ejecutados por cl Contratista y terminados con arrcglo al Contrato y determinanln las cantidades y clascs de trabajos inconclusos, que sean de rccibo.

Asimismo, proccdcr8n a Ia liquidaci6n de los importes de los materiales y equipos inventariados que hayan sido rctcnidos por el Ente Concesionario y que sean indispensables para Ia continuaci6n de Ia obra.

Los materiales y cquipos no accptados por el Ente Concesionario serRn retirados de Ia obra por el Contratista por su cuenta y cargo, dentro del tennino que le setlalen, el que no sera mayor a Quince (15) dfas, contados desde Ia fecha de Ia notificaci6n.

Si el Contratista no dicra cumplimiento al retire de estes bicncs en el plazo setlalado, el Ente Concesionario podra hacerlos retirar y depositar fuera de Ia obra, corriendo todos los gastos a cargo del primero.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que seiiale el Ente Concesionario; si nolo hiciera, Cste los demolera por cuenta y cargo del Contratista.

El importc de Ia liquidaci6n de los trabajos cjccutados que fueran de recibo, tanto los tenninados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de aval(IO, constituirA un crCdito a favor del Contratista, previa deducci6n de los gastos efectuados por su cuenta y cargo.

Este crCdito, cuando Ia rcscisi6n hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta Ia terminaci6n y liquidaci6n final de los trab(\jos, para responder por el excedente de costos de Cstos y de los perjuicios que se originen por Ia rcscisi6n del Contrato, o Ia mala ejecuci6n de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores dcsembolsos y perjuicios que Ia rescisi6n irrogue, se cancelara cl saldo con Ia garantfa de cumplimiento del contrato.

CAPITULO XI

SANClONES

ARTICULO 102.Hechos que pucden ol"iginar sanciones.

Los incumplimientos de las condiciones previstas en Ia documentaci6n contractual o de las instrucciones, impartidas a traves de 6rdenes de Servicio danln Iugar a Ia aplicaci6n de sanciones al Contratista previstas en el Artfculo 26 del Anexo de las pautas de ejecuci6n del Reglamento de Gesti6n de las Obras, que establece:

'"T'""'"""'

Los incumplimientos relatives a Ia iniciaci6n, al avance flsico o a Ia habilitaci6n de Ia 0 se penalizar8n con un porccntaje del volumen de inversi6n comprometido en el respective Plan de Trabajos e n rsiones aprobado por el

CCOVI, para cada una de las obras a rcalizar, a ;·"1""'

s1guen.

"'\. lll. -

A TOPISTASDELSOLS.A. bl4J.f•lfJUtiBJizud.a Gtttntelffnlto

Ooo;re Oo -·'" '' · '• ""'

PJgina 45

Por cada semana o fracciOn mayor de cuatro (4) dias de demora en iniciar las obras, respecto de Ia fecha prevista en el Plan de Trabajos, se aplicara una multa equivalente a! dos por ciento (2%) de Ia inversiOn comprometida no realizada.

Por cada semana o fracciOn mayor de cuatro (4) dfas en que persista un atraso igual o mayor que el diez por ciento (10%)

en Ia inversiOn en obras prevista para un lapso de un (I) mes, se aplican\ una multa equivalente at dos con cincuenta centesimos por ciento (2,50 %) de Ia inversiOn comprometida no realizada. El plazo para Ia aplicaciOn de esta penalidad comenzara a cornputarse a partir de Ia primera semana delmes subsiguiente (despues del siguiente) al cual sc haya vcrificado el atraso, en caso de que el Contratista no haya recuperado, en el transcurso del mes siguiente, el nivel de inversiOn comprometido.

Por cada semana o fracciOn mayor de cuatro (4) dias de demora en habilitar las obras, respecto de Ia fecha prevista se aplicanl una multa equivalente I uno por ciento (1%) de Ia inversiOn total comprometida para Ia obra que debia habilitarse, no siendo de aplicaciOn en este caso, Ia penalidad prevista en el ptirrafo prcccdente.

Las multas previstas sertin deducidas del pago que, a cualquier titulo, se efect(le al Contratista, y podn\n ser devueltas a criterios de Ia InspecciOn de Obra, sin reajustes ni aumentos, si el Contratista recupera el l 00 % de los hitos propuestos de trabajo en el plazo que Ia InspecciOn de Obra a su sola discreciOn le fije, corrige y atiende las observaciones de Ia InspecciOn de Obra, o bien si Ia obra recupera su atraso.

Estas multas senln aplicadas siempre en concepto de cltiusula penal y debida por entero, sin perjuicio del derecho del Ente Concesionario de declarar rescindido el Contrato, ejecutar las garantias y percibir el fondo de reparo, cuando correspondan y reclamar judicialmente Ia pertinente indemnizaciOn por los dai\os y perjuicios ocasionados.

Las penalidades previstas en el Contrato por infracciOn o inobservancia de cualquiera de las c!Uusulas de Ia misma, inclusive las multas en el estipuladas, son autOnomas y Ia aplicaciOn de una no excluye Ia imposiciOn simulttinca y/o sucesiva de otra u otras.

El Contratista acepta irrevocablemente que en virtud de encontrarse Ia actividad del Ente Concesionario sujeta a Ia aplicaciOn del Regimen de Infracciones y Sanciones de Ia Red de Accesos a Ia Ciudad de Buenos Aires, estan\ a su cargo el pago de cualquier multa y/o sanci6n impuesta al Ente Concesionario por el OCCOVI, en virtud de incumplimientos del Contratista a las obligaciones de los pliegos y/o del contrato de locaci6n de obra.

ARTICULO 103.- Procedimiento

1) Detectado el incumplimicnto a alguna obligaciOn prevista en Ia documentaciOn referida en el Artfculo anterior, debenl citarse al Contratista para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba, en el terrnino de cinco (5) dfas Mbiles administrativos, contados a partir de Ia notificaciOn al Contratista de Ia infracciOn que se le imputa.

2) Debenl, en el caso de estimarse proccdentc, ordenarse Ia producciOn de Ia prueba ofrccida, en el plazo que se fije a tal efecto.

3) Presentado el descargo o vencido el plazo para haccrlo o, en su caso, vencido el perfodo probatorio, el Ente Concesionario, previa conformidad de Ia SupervisiOn del OCCOVI, resolvenl mediante acto fundado Ia aplicaciOn de Ia sanciOn correspondiente o, en su caso, el archive de las actuaciones por falta de mCrito.

4) EI Ente Concesionario, con previa intervenciOn de Ia SupervisiOn del OCCOVI, determinanl el monto de Ia multa aplicable, debiendo considerar como monto del Contrato al monte original del mismo mas los importes de las modificaciones aprobadas.

5) El Ente Concesionario comunicarti at OCCOVI cada sanciOn impuesta a! Contratista.

ARTICULO 104.- Recursos contm las sanciones

Contra cl acto sancionatorio del Ente Concesionario no procedera medida recursiva alguna.

ARTICULO 105.- Percepci6n de Ia Mnlta

El importe de las multas sera descontado por el Ente Concesionario del primer certificado que se extienda despues de aplicada Ia sanciOn y, si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro credito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante Ia DNV - OCCOVI.

Si los creditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondicntes podr3n scr deducidos de Ia garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso esta debera ser repuesta dentro de los ci o (5) dfas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisiOn del Contrato y Ia perdida del saldo de dicha ga tf

fJlno.MJqudB:tlz.utfLol

PAgina 46

G«tntolffnl<o

Las rnultas sertin aplicadas siempre en concepto de cl8usula penal y debida por entero, sin perjuicio del derecho del Ente Concesionario de rescindir el Contrato, Ia ejecuci6n de las garantias y Ia percepci6n del fondo de reparos, cuando corresponda, as[ como tam bien el reclamo judicial de Ia pertincnte indemnizaci6n por los daf'ios y perjuicios ocasionados.

Las penalidades previstas en el Contrato por infracci6n o inobservancia de cualquiera de las c18usulas de Ia misma, inclusive las multas en ei estipuladas, son aut6nomas y Ia aplicaci6n de una no excluye Ia imposici6n simultc'inea y/o sucesiva de otra u

otras.

El Contratista acepta que, at encontrarse Ia actividad del Ente Concesionario sujeta a Ia aplicaci6n de un regimen de infracciones y sanciones, estani a su cargo cl pago de cualquier multa y/o sanci6n impuesta at mismo por el OCCOVI y/o por una dependencia oficial nacional, provincial o municipal en virtud de incumplimientos del Contratista respecto de las tareas objeto de este Pliego e incumplimiento de los pliegos y/o del contrato de locaci6n de obra, a efectos de mantener indemne al Ente Concesionario.

CAPITULO XII DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 106.- Seguros.

El Contratista debera contar, previo a Ia iniciaci6n de los trabajos, con los seguros que se mencionan scguidamente.

El Ente Concesionario exigini a los contratistas, subcontratistas y/o proveedores contar con todo otro seguro que sea obligatorio por cualquier norma actual o futura relevante que le sea aplicable, incluyendo especialmente los que se mencionan Infra ylo en e/ PCP..

El Ente Concesionario deber8 verificar que no se produzca la concurrcncia o duplicidad en Ia coritrataci6n de los seguros listados a continuaci6n, con aquellos prcvistos en el Artfculo 22° del Anexo de Pautas y Condiciones aprobado por Ia Resoluci6n AG DNV 2344/12.

(a) Responsabilidad Civil Construcci6n y Responsabilidad Civil Cruzada

El Ente Concesionario exigirti y bani cumplir que los Contratistas, subcontratistas provecdorcs y/o cualquier otra figura afectada a la Obra contraten y mantengan vigcntes hasta Ia recepci6n definitiva total de Ia Obra el seguro de responsabilidad civil construcci6n y responsabilidad civil cruzada.

Dicha cobertura dcben\ incluir como ascgurados a Ia DIRECCI6N NACIONAL DE VIALIDAD, al OCCOVI y al Ente

Concesionario.

La suma ascgurada estara establecida en el Pliego de Condiciones Particulares de cada Obra. Dicha cobcrtura debcra amparar los riesgos de lesioncs y/o muerte a terceras personas y/o dafios materiales causados a terceros y/o bienes de terceros que sean producidos con motivo de Ia ejecuci6n de Ia Obra y todo otro evento atribuible a Ia Obra. Asimismo, Ia cobertura debeni contcmplar el riesgo de drulos ambientales, daf'ios por contaminaci6n y/o por poluci6n sUbita o accidental.

(b) Seguro de Todo Riesgo Construcci6n y Montaje:

El Ente Concesionario exigin\ y hara cumplir que los Contratistas, subcontratistas proveedores y/o cualquier otra figura afectada a Ia Obra contraten y mantengan vigentes hasta la recepci6n definitiva total de Ia Obra el seguro de Todo Riesgo Construcci6n y Montaje. Dicha cobertura deben\ incluir como asegurados a Ia DIRECCI6N NACIONAL DE VIALIDAD, al OCCOVI y al Entc Concesionario. .

El monto asegurado debera ser por el valor total de Ia Obra con cobertura de Todo Ri amparando todos los bienes de Ia Obra, incluyendo los daflos causados por tcrremot , t hurac{m, tempestad, vientos, inundaci6n, de rdamiento y alza de nivel de aguas, hun ' terrene, dcrrumbes o desprendimiento de tic _ .Qe rocas

Lto

A TOPISTASDELSOlS.A. lnl}.ltll)UdBIIUith Otttut T nlto

o por Dafios Materiales blor, maremoto, cicl6n, iento o deslizamiento del

P{tgina47

El Ente Concesionario controlanl y constatan\ que los contratistas, subcontratistas, proveedores y/o cualquier figura afectada a Ia Obra tenga vigente el correspondiente Contrato de Riesgos de Trabajo, ajust8ndose a lo establecido por Ia Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificaciones, como asi tambien lo expresado en el Decrcto N° 84/96, para lo cual deberti controlar y ccrtificar que los contratos de los distintos Contratistas y Subcontratistas poscan y cumplan con Ia obligatoriedad de Ia ley mencionada, con los alcances y efectos establecidos en dicha norma, en una "Aseguradora de Riesgos del Trabajo" (en adelante, HART") de su libre elecci6n, pero a entcra satisfacci6n del Ente Concesionario; ajust8.ndose a Ia forma, contenido y plazo establecido por la Superintendencia de Ricsgos del Trabajo.

En ningtin caso sc considerani que el personal de los contratistas y/o el de los proveedores y/o el de los subcontratistas afectado a Ia Obra se encuentra en rclaci6n de dependencia o vinculado laboralmente en forma alguna con DNV y/o el OCCOVI y/o el Ente Concesionario.

El Ente Concesionario exiginl a los contratistas y/o subcontratistas y/o proveedores y/o cualquier figura afcctada a Ia Obra que en sus contratos de afiliaci6n con Ia ART se incluya Ia siguiente ctausula: "Ctausula de no-repetici6n: ART o empleador auto asegurado renuncia en forma expresa a iniciar toda acci6n de repetici6n o de regreso contra Ia DIRECCJON NACIONAL DE VIAL/DAD y!o el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES y!o a/ ESTADO NACIONAL y como asegurados adiciona/es a/ Estado Naciona/, a/ Ente Concesionario, sus representantes, a los contratistas, a los subcontratistas, a los proveedores, sus fimcionarios, empleados, obreros ylo cualquier sujeto que en el futuro por modificaci6n del contrato se establezca], bien sea confimdamentos en el art. 39.5 de Ia Ley 24.557 o en cualquier otra normajurfdica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar a/ personal dependiente o ex-dependiente de [CONTRATISTA/Subcontratista], alcanzado porIa cobertura de Ia presente p61iza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufl·idos o contra/do por e! hecho o en ocasi6n del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y e! Iugar del trabajo. [AR1J se ob!iga a comunicar a Ia DIRECCJON NACIONAL DE VIAL/DAD y!o e/ ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES ylo a! ESTADO NACJONAL y como asegurados adicionafes a! Estado Nacional y e! Ente Concesionario, sus representantes, los contratistas, ylo los proveedores} en forma fehaciente, los incumplimiellfos a Ia p6/iza en que incurra el asegurado y especialmente Ia falla de pago en termino de Ia misma, dentro de los diez d[as de veriflcados".

En todos los casos los contratistas, subcontratistas y/o proveedores deber8.n presentar las constancias de afiliaci6n a una ART o auto seguro y sus comprobantes de pago, por el personal asignado a! Contrato y notificar8. en forma fehacientc las altas y bajas del mencionado personal.

En caso de tratarse de trabajadores aut6nomos que posean c6digo (mico de identificaci6n tributaria (en adclante, "CUl'f''), no sera nccesario exigir esta cobertura.

(d) Segul'o de Vida Obligatorio

El Ente Concesionario, contratistas, y/o subcontratista y/o proveedores dcben'in dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreta W 1567/74 del Poder Ejecutivo Nacional a traves de Ia Resoluci6n N' 11.945 de Ia Superintendencia de Seguros de Ia Naci6n y contratar Ia correspondiente cobertura de Vida Obligatorio asegurando a todos sus empleados, subcontratistas, asesores o representantes afectados al obra.

Por otra parte, el Entc Concesionario exigir8. a los contratistas, subcontratistas y/o provecdores to estipulado en el Decreta N° 1567/74 del Poder Ejecutivo Nacional a traves de Ia Resoluci6n N° 11.945 de Ia Superintcndencia de Seguros de Ia Naci6n o Ia norma que en el futuro Ia reemplace y contratar Ia correspondiente cobertura de Vida Obligatorio asegurando a todos sus empleados, subcontratistas, asesorcs o representantes afectados al obra.

En caso de trab adores aut6nomos que posean CUlT, no serA necesario exigir esta cobertura, aunquc deber8.n cumplir con Ia exigcncia indicada en el apartado "f' p<'irrafo primero in.ft·a.

7' """"'"''""' '"'"'='"'' "

(e) Segur·os para automotores y equipamiento vial y maqninas de construcci6n

El Entc Concesionario exigir8. y hara cumplir que los contratistas, subcontratistas proveedores y/o cualquier otra figura afectada a Ia Obra contraten y mantengan vigcntcs hasta Ia recepci6n deflnitiva total de Ia Obra, las p61izas de automotores que como mfnimo, cubran Ia cobertura de responsa i d civil de las unidades

automotores, con los If mites descrip"

"' PB.gina 48

A SDEL$0LS.A. bi{).M!JU(i811ZUdl G«tu1olknl<o

cosas de terceros ocasionados con o por Ia utilizaci6n de vehfculos de su propiedad en el area o fuera del area en

Ia medida en que este rclacionada con los trabajos que realizan para Ia prestaci6n de los servicios de Ia Obra.

Los limites de indemnizaci6n mfnimos senln de tres millones de pesos ($3.000.000) para vehfculos livianos y

camionetas y diez milloncs de pesos ($10.000.000) para vehiculos pesados y camiones.

Las siguientcs clausulas dcber{m ser incluidas en estas p61izas:

"En caso que un tercero rec/ame directa o indirectamente a/ Estado Nacional )VO Ia DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y/o a! ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES JVO Ente Concesionar/o por wz siniestro indemnizab/e por Ia presente cobertura, el Estado Nacional, Ia DIRECC16N NACIONAL DE VJALIDAD JVO el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES y/o el Ente Coucesionarlo serdn considerados asegurados para esta p6/iza".

"En caso que e/ vehfculo ocasione daiios a instalaciones del Estado Nacioual y/o Ia DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y/o el ORGANO DE CONTROL DE CONCES!ONES VIALES ylo e/ Ente Concesiouario o a su personal, dichas entidades ser6n considerados como terceros para Ia presente p6/iza".

El Ente Concesionario controlara y constatara que los contratistas, subcontratistas, contratcn, paguen y tengan vigente un seguro que ampare todas Ia Maquinaria de Construcci6n, equipos y herramientas, mli.quinas e instalaciones auxiliarcs de toda clasc, oficinas, bodegas provisionales, utilizados en el sitio de construcci6n, sean de propiedad del Ente Concesionario o no o por los cuales sea legalmente responsable.

Aquellos equipos que circulen por Ia vfa pl1blica con propulsiOn propia o remolcados, adicionalmente deber3n contar con el respective seguro de AutomotoresH descrito supra,

(f) Seguro de Equipos de Contratista

El Ente Concesionario controlaffi y constatara que los contratistas, subcontratistas, contraten, paguen y tengan vigente un seguro para aquellos equipos, maquinaria o herramienta que no se encuentren cubiertos por el seguro mencionado en los puntos anteriores debcffin contar con un seguro de Todo Riesgo por el valor de reposici6n del equipo, extendiendose a cubrir Ia responsabilidad civil hasta el maximo monto obtenible en el mercado de seguro para este tipo de cobertura.

Para Ia cobertura de dai'ios matcriales Ia aseguradora debera renunciar a ejerccr derechos de subrogaci6n contra el ESTADO NACIONAL, Ia DIRECCION NACIONAL DE VJALIDAD, el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, cl Ente Concesionario y/o o a su personal.

Aquellos equipos que circulen por la vfa p(Iblica con propulsiOn propia o remolcados, debenin contar adicionalmente con cl respective HSeguro de Automotores" requerido en el punto c) del presente.

(g) Oh·os Seguros

Segura de Accidentcs Pe1·somtles:

Los contratistas y subcontratistas que revistan Ia calidad de aut6nomos o que no se encuentren alcanzados por el scguro mencionado en cl punto 12.2 (a), deber<ln contar con una cobcrtura de Accidentes Personates con asistencia medica y fannacCutica, con un limite no inferior a$ 800.000.-.

Este seguro dcben\ contencr como beneficiario a! ESTADO NACIONAL, Ia DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, el Fiduciario y/o el Ente Concesionario y clausula de no repetici6n bacia los mismos.

Garantias:

El Ente Conccsionario exigini a los contratistas y/o subcontratistas y/o proveedorcs Ia contrataci6n y pago de las garantfas necesarias para Ia participaci6n en los procedimientos de contrataci6n pertinentes y para Ia realizaci6n de los distintos trabajos de Ia Obra, incluyendo: cumplimientos de oferta, cumplimientos de contrato, anticipos, fondos de reparo, etc.

El Ente Conccsionario evaluarli. Ia solvencia y capacidad de las Aseguradoras especialistas en este rubro, los tenninos y condiciones de cobcrtura (incluyendo clausulas especiales) a traves de un Programa de Control de Cauciones de Contratistas, Subcontratistas y Provcedores.

Garantia Ambiental:

El Entc Concesionario exiginl a los contratistas y/o subcontratistas y/o prov c res Ia contrataci6n y pago de un seguro de cauci6n por da 2:tal e incidencia colectiva con e ti d suficiente para garantizar

,- P<i.gina 49

A SDELSOLS.A. lntJ.r.•ou« B1ln1dol G:«tnt.aT«n!tt o

el financiamiento de Ia recomposici6n del dailo que Ia prcstaci6n del servicio objeto de cada licitaci6n pudiera producir, conforme lo narmada por el art. 22 de Ia Ley N° 25.675.

La acreditaci6n de Ia contrataci6n de dicho seguro es condici6n ineludible para el inicio de Ia prestaci6n contratada.

La Compaiifa Aseguradora con Ia que contrate el adjudicatario Ia cobertura establecida en este articulo debeni estar autorizada a funcionar y a comercializar seguros ambientales por Ia Autoridad competente en materia de seguros, Ia Superintcndencia de Seguros de Ia Naci6n y por Ia Autoridad competente en materia ambiental, Ia Secretarfa de Arnbiente y Desarrollo Sustentable de Ia Naci6n.

Se evaluani el cumplimiento de cstc Ultimo requisite, las sumas a garantizar, los terminos y condiciones de cobertura a traves del mismo Programa mcncionado en el apartado "Garantias".

Condiciones generales de contmta.ci6n de los Seguros

Las pautas siguientes senin de cumplimiento obligatorio para Ia parte a cuyo cargo se encuentre Ia contrataci6n y pago de las p6lizas de seguro para Ia ejecuci6n de Ia Obra, quedando entendido que las condiciones de dichas p61izas deber.in permanecer vigentes hasta Ia reccpci6n provisoria o definitiva de toda Ia Obra segUn lo establezca el PCP:

(a) Chlusula de No Subrogaci6n I Repetici6n: Todas las p61izas de seguros deberan incluir Ia renuncia expresa de Ia aseguradora a todo derecho de subrogaci6n o rcpctici6n contra c1 Ente Concesionario y/o sus accionistas y afiliadas y sus dircctores y/o contra el Estado Nacional, Ia DJRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y/o el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES;

(b) Asegurados Adicionales: Todas las p6lizas de seguros que involucren cobertura de responsabilidad civil deberan nombrar como asegurados adicionalcs y bencficiarios al Ente Concesionario y/o el ESTADO NACIONAL, a Ia D!RECCION NACIONAL DE V!ALIDAD y a!ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.

y (c) de los dos paoTafos del Al'ticulo 106:

"Los aseguradores renuncian poria presente a sus derechos de subrogaci6n con relaci6n a cualquier personajfsica o jurfdica, sus funcionarios, emp/eados y obreros, o cesionarios, re/acionados con o para quienes pueda estar rea/izando trabajos e/ asegurado, o que trabajan para o cone/ mismo".

En caso de imposibilidad de inserci6n de esta cl3usula, los asegurados que figuraran en Ia p6tiza seran el Ente Concesionario y/o a! Estado Nacional, Ia DIRECC!ON NACIONAL DE VIALIDAD, el ORGANO DE CONTROL DE CONCES!ONES VIALES.

(d) Chlusulas que debe•·an incluir todas las p61izas:

"E/ asegurador se compromete a no rescindir, cancelar, anular, suspender Ia cobertura (mJn en e/ caso defa/ta de pago del premio), modificar o enmendar e/ seguro contratado par ningzln concepto sin antes notificar de ella a/ Ente Cancesianaria, a Ia D!RECCION NACIONAL DE VIALIDAD y a! ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, enfarmafehaciente con par Ia menas /rein/a (30) dlas de anticipaci6n".

"El asegurador se compromete a itiformar a! Ente Concesionario, a Ia DIRECCION NACIONAL DE VJALIDAD y a!ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES /afalta de paga en plaza de Ia cobertura contra/ada, dentro de los cinco (5) dias de tamar conocimiento del hecho ".

Los seguros antes mencionados debcn'i.n cstar vigentes desde el inicio de Ia obra hasta Ia recepci6n provisoria o hasta Ia recepci6n definitiva segUn lo establezca cl P.C.P.

En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantfa, antes del inicio de dichos trabajos debera acreditar ante el Entc Concesionario Ia vigencia de los scguros antes mencionados.

Todos los seguros scrtin contratados en compaiiias autorizadas y habilitadas por Ia Superintendencia de Seguros de Ia Naci6n

y a entera satisfacci6n del Ente Concesionario.

En caso de verificarsc cl incumplimiento de alguno de los requisites precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva rcsponsabilidad las consecuencias que esta situaci6n genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad a! inicio de Ia obra, se procedera a Ia suspensiOn de Csta, con cargo al Contratista, no abonandose ning(m impm1e en concepto de certificados; pudiendose inclusive llegar a Ia rescisi6n del Contrato.

Las p6lizas que se emitan de acuerdo a lo eslablecido en el presente articulo deben establecer n fi rma cxpresa Ia obligaci6n de Ia aseguradora de notificar a! Entc Concesio ;:qlmisi6n o incumplimiento d ualquicr naturaleza en que

incurriese el Contratista y clio con una anticipaci6n minima de Quince (15) dfas respecto a Ia fecha en que dicha omisi6n o incumplimiento pudiera determinar Ia caducidad o pCrdida de Ia vigencia de Ia p6liza, en forma total o parcial.

Cualquier omisi6n del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones relativas a Ia contrataci6n de seguros facultan\ at

Ente Concesionario a contratar y mantener en vigor dichos seguros, asf como a pagar las primas respectivas.

Sera obligaci6n del Contratista notificar a los aseguradorcs sobre cualquicr cuesti6n o suceso que requiera dicha notificaci6n de acuerdo con las chiusulas de las p6lizas correspondientes.

El Contratista sera responsable por todas las pCrdidas, reclamaciones, demandas, acciones judicialcs, costas, costos y gastos originados o resultantes de incumplimientos a los rcquerimientos de cste artfculo, ya sea como resultado de Ia anulaci6n de los seguros o por cualquier otro motivo.

La contrataci6n de seguros por parte de Ia Contratista no disminuye Ia responsabilidad de este, quicn resulta el responsable directo de todas las obligaciones cstablccidas en el Contrato por encima de cualquier responsabitidad asegurada.

No obstante clio, el Contratista adoptara en tiempo oportuno todas las disposiciones propias y necesarias y usani las precauciones debidas a fin de cvitar dafios a tercerc...., personas y propiedades. Si a pesar de ello ocurriera algUn accidente o se prodttiere cualquier daf'io o perjuicios a personas o propiedades, cl Contratista debcrfi proceder de inmediato a reparar y/o indemnizar a su exclusive costo el dafio o pcrjuicio producido si no fucran cubiertos por los seguros exigidos,

Queda iguahnente convcnido que cl Contratista se obliga a restituir al Ente Concesionario los desembolsos que esta (!Jtimo hubiera pagado por dichos motivos.

La Contratista sera responsable por las multas, penalidadcs e indemnizaciones a que diere Iugar por cualquier causa que sea y civilmente responsable por las perdidas y dal1o directos o indirectos, materialcs y/o personates, que su acci6n u omisi6n imputables a su personal y/o a terceros que le presten servicios, con o sin relaci6n de dependencia, le ocasionen at Ente Concesionario a Ia DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a! ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES V!ALES y/o a terceros, con motivo de Ia ejecuci6n de los trabajos y sen•icios objcto del presente Contrato, obligfindose a mantener Ia indemnidad de los mismos por este tipo de hechos.

Los trabajos y/o servicios que demande el cumplimiento del Contrato de Obra por parte del Contratista eximen at Ente Concesionario y a Ia DNV/OCCOVI y at ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento de los mismos.

Todas las p61izas contratadas de acuerdo con lo establecido, deberan espccificar que el Contratista no podra efectuar ning(ln cambio material o cancelaci6n de las mismas, sin notificaci6n previa con diez dfas de anticipaci6n al Ente Conccsionario y sin el conscntimiento por escrito delmismo.

Queda igualmente convenido que Ia Contratista sc obliga a restituir a!Ente Concesionario los desembolsos que este hubiera debido efectuar por casos que se prodttieran por dichos motivos.

El no cumplimiento del regimen de seguros, impuestos a Ia Contratista, habitita at Ente Concesionario y/o Ia DNV-OCCOVI

a contratar los seguros requeridos, descontando los premios de cualquicr saldo o certificado a favor de Ia Contratista.

ARTICULO 107.- Obligaciones

Cuando se produzca algUn accidente, hecho o sinicstro que provocara druio o reclamo de

terceros o dependientes del contratista y/o subcontratistas, o Ia imposici6n de una multa por una autoridad nacional, provincial o municipal, el Contratista se obliga a:

a) Informar de inmediato al Ente Concesionario de acaecido el hecho, con un detalle del Iugar, causas y consecuencias en cosas y/o personas, completando un parte de accidente cuyo contenido y constancias de respaldo probatorio debera ser consensuado por cl Contratista con Ia Inspecci6n de Obra.

b) Efectuar Ia pertinentc denuncia y/o exposici6n policial ante Ia autoridad conjurisdicci6n en Ia zona, antes de los tres (3)

dfas de ocurrido.

c) Informar dentro de los tres (3) dfas que establece Ia Icy de seguros, en forma fehaciente, a partir de Ia ocurrencia del siniestro, el hccho o accidente, a los Asegurados, a el Entc Concesionario, al Inspector de Obra y al Supervisor, con las constancias policialcs efectuadas, fotos y detalles delmismo.

d) Acreditar mensualmente, ante el Ente Concesionario, el pago de los seguros en ticmpo y forma, que se obliga a realizar en el articulo 106 antes citados.

e) Infonnar de inmediato al Ente Concesionario, realizando Ia denuncia policial si corresponde hechos y/o accidentes o daf'ios producidos en Ia zona de obra, sin perjuicio de Ia notificaci6n y e Contratista, en cumplimiento de lo establecido en'J:.partadosr y c).

0 -·

tc Ia aseguradora de los ncias que deba realizar el

El incumplimiento de cualquicra de las obligaciones del Contratista antes indicadas, lo har3n pasibles de las sanciones que correspondan, seg(m el caso, inclusive de Ia rescisi6n del Contrato, con mas los dai"ios y perjuicios que ocasione su omisi6n o incumplimiento.

ARTICULO 108.- Manejo de las instalaciones.

El Contratista deber3 suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvcnientes que con mas frecuencia pueden presentarse en elias e instruir directamentc al personal que designe el Ente Concesionario.

ARTICULO 109.- Sistemas patcntados.

Los derechos para el empleo en las obras de artfculos y dispositivos patentados se consideran incluidos en los precios del Contrato.

El Contratista sera el lmico responsable por los reclamos que sc promuevan por el uso indebido de patentcs, debiendo mantener indemne al Ente Concesionario y/o al OCCOVI y/o a Ia DNV y/o al ESTADO NACIONAL de cualquier reclamo que recibiera portal motive.

ARTICULO 110.- Documentaci6n.

El presente Pliego y demas documentos aquf citados, estan a disposici6n de los interesados y podran consultarse en los lugares que se indiquen en los respectivos avisos.

ARTICULO 111-Jul'isdicci6n

Toda cuesti6n que surja de Ia interpretaciOn, ejecuci6n y finalizaci6n del contrato que no pudiera ser resuelta amigablemente por las partes, podra ser sometida a los tribunales competentcs de Ia CIUDAD AUT6NOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro Fuero o jurisdicci6n.

Pagina 52

b. Análisis de las órdenes de compra del ejercicio 2012.

Análisis de las órdenes de compra ejecutadas.

	Periodo	01/01/2012	al	31/12/2012

	Órdenes de Compra			Muestra
Cpto.	Cantidad	Importe		Cantidad	Importe
n		24.087.437,57		37	19.153.080,79
%		100			80

Detalle analítico de la muestra:

[1] No necesariamente en el orden expuesto.

Jorge A. Garcia Pasquinelli

AUSOL - INFORME Nº 18

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas más populares de este blog

INFORME SOBRE LA INFLACION Y EL MODELO ECONOMICO ARGENTINO

Actualización Informe Económico‑Financiero-Monetario al 27-05-2026

Serie de Investigación ÍNDICE PASQUI. Documento de Investigación Nro.2